某综合楼建筑模板施工分包协议书2024版

某综合楼建筑模板施工分包协议书2024版本合同目录一览第一条总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的施工地点与工期1.3分包工程的施工质量标准第二条分包合同的履行2.1分包单位的责任与义务2.2总包单位的责任与义务2.3合同价款的支付与结算第三条施工组织与管理3.1分包单位的施工组织与管理3.2施工过程中的协调与沟通3.3施工进度的控制与监督第四条施工质量与安全4.1分包单位的安全防护措施4.2施工过程中的质量控制4.3安全事故的处理与责任第五条材料与设备5.1分包单位提供的材料与设备5.2总包单位提供的材料与设备5.3材料与设备的使用与管理第六条施工人员与管理人员的管理6.1分包单位施工人员与管理人员的资格要求6.2施工人员的培训与管理6.3管理人员的工作职责第七条变更与调整7.1合同变更的条件与程序7.2变更内容的确定与确认7.3变更引起的价款调整第八条违约责任8.1分包单位的违约行为与责任8.2总包单位的违约行为与责任8.3违约责任的计算与赔偿第九条争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁程序与裁决执行9.3法律适用与诉讼管辖第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序10.2合同终止的条件与程序10.3解除与终止后的权利与义务第十一条保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密信息的保护与使用11.3违反保密条款的责任第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属与保护12.2分包单位对知识产权的承诺12.3知识产权侵权的责任第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定与通知13.2不可抗力对合同履行的影响13.3不可抗力后的合同履行第十四条其他条款14.1合同的签订与生效14.2合同的修改与补充14.3合同解除、终止后的善后处理第一部分：合同如下：第一条总则1.1分包工程的范围与内容本合同分包工程为某综合楼建筑模板施工，包括但不限于模板的设计、制作、安装、拆除及相关的技术服务。1.2分包工程的施工地点与工期分包工程的施工地点为某综合楼建筑工地，具体施工期限为合同签订之日起至工程模板施工完毕之日止。1.3分包工程的施工质量标准分包工程应严格按照国家相关法律法规、行业标准和施工图纸要求进行施工，确保施工质量满足总包单位及监理单位的要求。第二条分包合同的履行2.1分包单位的责任与义务分包单位应按照合同约定，按时完成分包工程的施工，保证施工质量，并承担相应的安全生产责任。2.2总包单位的责任与义务总包单位应提供施工场地、施工图纸、技术交底及相关设施，并按照合同约定及时支付分包工程款项。2.3合同价款的支付与结算合同价款为分包工程实际完成工程量乘以合同约定的综合单价，具体支付与结算办法详见附件。第三条施工组织与管理3.1分包单位的施工组织与管理分包单位应制定详细的施工组织设计，明确施工流程、施工方法、质量控制措施等，并报总包单位备案。3.2施工过程中的协调与沟通施工过程中，分包单位应与总包单位保持密切沟通，及时解决施工中的问题，确保工程顺利进行。3.3施工进度的控制与监督分包单位应按照合同约定的工期完成施工，总包单位有权对施工进度进行监督，如分包单位延期施工，应承担相应的违约责任。第四条施工质量与安全4.1分包单位的安全防护措施分包单位应制定严格的安全防护措施，并配备充足的安全防护设施，确保施工现场的安全。4.2施工过程中的质量控制分包单位应加强施工过程中的质量控制，确保分包工程的质量满足合同要求，如出现质量问题，应承担修复费用。4.3安全事故的处理与责任如分包单位在施工过程中发生安全事故，应立即报告总包单位，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第五条材料与设备5.1分包单位提供的材料与设备分包单位应按照合同约定提供合格的材料与设备，并保证其质量、性能和安全。5.2总包单位提供的材料与设备总包单位应按照合同约定提供合格的材料与设备，并承担相应的质量责任。5.3材料与设备的使用与管理分包单位应合理使用总包单位提供的材料与设备，并按照总包单位的要求进行保管与管理。第八条违约责任8.1分包单位的违约行为与责任分包单位违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。8.2总包单位的违约行为与责任总包单位违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。8.3违约责任的计算与赔偿违约金的计算按照合同约定的违约金比例进行，赔偿金额根据实际损失计算，具体计算方法详见附件。第九条争议解决9.1合同争议的解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序与裁决执行双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.3法律适用与诉讼管辖本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同纠纷的诉讼管辖地。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序任何一方提前解除合同，应提前书面通知对方，并承担因解除合同给对方造成的损失。10.2合同终止的条件与程序合同终止的条件与程序详见附件，双方应按照附件约定办理合同终止手续。10.3解除与终止后的权利与义务合同解除或终止后，分包单位应按照总包单位的要求撤出施工现场，并承担相应责任。第十一条保密条款11.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等，具体保密信息范围与内容详见附件。11.2保密信息的保护与使用分包单位应对保密信息予以保密，不得泄露给第三方，总包单位同样承担相应的保密义务。11.3违反保密条款的责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿因违约行为导致的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属与保护分包过程中产生的知识产权归总包单位所有，分包单位应予以保护，不得侵犯。12.2分包单位对知识产权的承诺分包单位承诺在分包过程中不侵犯总包单位的知识产权，如发生侵权行为，分包单位应承担全部责任。12.3知识产权侵权的责任如分包单位侵犯总包单位的知识产权，分包单位应承担停止侵权、赔偿损失等责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定与通知不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。13.2不可抗力对合同履行的影响不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，必要时可申请延长合同工期。13.3不可抗力后的合同履行不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，如有必要，可重新约定工期。第十四条其他条款14.1合同的签订与生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.2合同的修改与补充合同修改与补充均应采用书面形式，经双方协商一致后生效。14.3合同解除、终止后的善后处理合同解除、终止后，分包单位应按照总包单位的要求完成善后处理工作，包括现场清理、设备撤场等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工组织设计方案详细描述分包单位的施工组织设计，包括施工流程、施工方法、质量控制措施等。附件二：安全防护措施方案详细描述分包单位的安全防护措施，包括安全防护设施的配备、安全培训等。附件三：质量控制措施方案详细描述分包单位如何保证分包工程的质量，包括质量控制流程、质量验收标准等。附件四：材料与设备清单详细列出分包单位提供的材料与设备，包括名称、型号、数量等。附件五：人员资格证明详细列出分包单位施工人员与管理人员的资格证明，包括身份证、职称证书等。附件六：合同变更申请表用于记录合同变更的内容、原因、日期等。附件七：违约金计算方法详细描述违约金的计算方法，包括计算公式、计算依据等。附件八：赔偿计算方法详细描述赔偿金额的计算方法，包括计算公式、计算依据等。附件九：知识产权保护承诺函分包单位对知识产权的承诺，承诺不侵犯总包单位的知识产权。附件十：不可抗力证明文件用于证明不可抗力事件的发生，包括自然灾害、政府政策等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：分包单位未按照合同约定完成分包工程，或出现质量、安全问题。责任认定：分包单位应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果分包单位未能按照合同约定的工期完成施工，属于违约行为，应按照附件七的违约金计算方法支付违约金。违约行为：总包单位未按照合同约定提供材料与设备，或出现质量问题。责任认定：总包单位应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果总包单位提供的材料质量不符合合同要求，属于违约行为，应按照附件八的赔偿计算方法进行赔偿。说明三：法律名词及解释：法律名词：不可抗力解释：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府政策等。应用：在本合同中，不可抗力事件可能导致合