2024年专业瓦工团队分包合作协议模板

2024年专业瓦工团队分包合作协议模板本合同目录一览1.合作协议概述1.1合作双方1.2合作范围与内容1.3合作期限2.工作量与工程进度2.1工程量清单2.2工程进度计划2.3工程验收标准3.费用与支付3.1工程总价款3.2费用支付方式3.3进度付款要求3.4税金及其他费用4.责任与义务4.1分包方的责任4.2总包方的责任4.3双方的共同责任5.保险与安全5.1分包方的保险责任5.2施工现场安全管理6.变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权使用12.其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同的修改与补充12.4合同解除后的处理13.附件13.1工程图纸13.2工程量清单13.3相关资质证明14.签字盖章页14.1分包方签字盖章14.2总包方签字盖章14.3见证方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1合作双方甲方：（总包方名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（分包方名称）地址：法定代表人：联系方式：1.2合作范围与内容本协议所述工程为：（工程名称），乙方作为专业瓦工团队，承担该工程瓦工施工分包工作。具体施工范围包括但不限于：（详细列举瓦工施工内容）。1.3合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。第二条工作量与工程进度2.1工程量清单甲方应向乙方提供详细的工程量清单，包括施工项目、工程量、施工要求等。乙方根据工程量清单进行施工准备。2.2工程进度计划乙方根据工程量清单制定详细的施工进度计划，并于合同生效后十个工作日内提交给甲方。甲方对进度计划进行审核，并提出合理化建议。2.3工程验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲乙双方约定标准。具体验收标准由甲方提供，乙方按照标准进行施工。第三条费用与支付3.1工程总价款本工程总价款为：（总价款金额），币种为人民币。3.2费用支付方式甲方按照乙方提交的进度付款申请，对已完成工程进行验收，验收合格后支付相应款项。3.3进度付款要求乙方按照施工进度计划完成相应工程后，向甲方提交进度付款申请。甲方应在收到申请后十个工作日内进行验收，并支付相应款项。3.4税金及其他费用乙方应按照国家相关法律法规缴纳税金及其他费用。如因乙方原因导致税金及其他费用增加，由乙方承担。第四条责任与义务4.1分包方的责任（1）施工过程中的安全责任；（2）施工人员的工资、福利等费用；（3）施工材料、设备等采购及质量；（4）协助甲方完成工程验收；（5）其他根据法律法规、行业标准及本协议约定应承担的责任。4.2总包方的责任（1）提供合格的施工场地；（2）提供合格的施工图纸及技术要求；（3）按时支付工程款项；（4）协助乙方完成工程验收；（5）其他根据法律法规、行业标准及本协议约定应承担的责任。4.3双方的共同责任甲乙双方应共同维护工程项目的顺利进行，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。如在施工过程中出现争议，应通过友好协商解决。第五条保险与安全5.1分包方的保险责任乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。如因乙方原因导致他人受伤，乙方应承担相应赔偿责任。5.2施工现场安全管理乙方应按照甲方提供的施工现场管理制度进行施工，确保施工现场的安全、卫生、环保等要求。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。第六条变更与解除6.1合同变更条件在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除条件（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方违反合同约定，严重损害对方利益；（5）法律、法规规定其他可以解除合同的情形。合同解除后，甲乙双方应按照本协议约定处理后续事项，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。第八条违约责任8.1分包方的违约责任（1）赔偿甲方因此产生的直接经济损失；（2）支付违约金：（违约金金额）；（3）承担因违约导致的诉讼费用、鉴定费用等。8.2总包方的违约责任（1）赔偿乙方因此产生的直接经济损失；（2）支付违约金：（违约金金额）；（3）承担因违约导致的诉讼费用、鉴定费用等。第九条争议解决9.1协商解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，双方可向所在地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，甲乙双方同意将争议提交（仲裁机构名称）仲裁委员会仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，甲乙双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件本协议在工程竣工验收合格之日终止。9.3合同解除条件合同解除的条件及解除后的处理事项，详见第六条。第十一条保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本协议生效之日起算，至合同终止或解除之日止。10.3违约保密条款如甲乙双方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此产生的经济损失。第十二条知识产权保护11.1知识产权归属工程项目的知识产权（包括但不限于专利、著作权、商标等）归甲方所有。11.2知识产权使用乙方在合同约定的范围内使用甲方提供的知识产权，未经甲方授权，不得超出范围使用。第十三条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应协商一致，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。12.2法律适用本协议适用中华人民共和国法律。12.3合同的修改与补充本协议的修改与补充，应由甲乙双方共同协商达成一致，并以书面形式签订。12.4合同解除后的处理合同解除后，甲乙双方应按照本协议约定处理后续事项，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。第十四条签字盖章页14.1分包方签字盖章（分包方签字）（分包方盖章）14.2总包方签字盖章（总包方签字）（总包方盖章）14.3见证方签字盖章（见证方签字）（见证方盖章）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有施工项目、工程量、材料要求等，以便乙方进行施工准备和进度计划制定。清单应由甲方提供，并确保清单的准确性和完整性。附件3：相关资质证明详细要求：乙方应提供其资质证明文件，以证明其具备进行瓦工施工的资格和能力。资质证明应由相关政府部门颁发，并确保证明文件的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成施工任务；2.乙方施工质量不符合约定标准；3.乙方未按照约定支付工程款项；4.甲方未按照约定提供合格的施工场地；5.甲方未按照约定提供合格的施工图纸及技术要求；6.甲方未按照约定支付工程款项；7.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题。责任认定标准：1.乙方未按照约定时间完成施工任务，应按照逾期天数支付违约金，并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。2.乙方施工质量不符合约定标准，应重新施工或进行修复，并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。3.乙方未按照约定支付工程款项，应按照逾期天数支付违约金，并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。4.甲方未按照约定提供合格的施工场地，应赔偿乙方因此产生的直接经济损失。5.甲方未按照约定提供合格的施工图纸及技术要求，应承担乙方因此产生的直接经济损失。6.甲方未按照约定支付工程款项，应按照逾期天数支付违约金，并赔偿乙方因此产生的直接经济损失。7.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题，应根据具体情况协商确定责任方，并按照违约方的违约程度承担相应的违约责任。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成施工任务，甲方可以要求乙方按照逾期天数支付违约金，并计算甲方因此产生的直接经济损失，如人工费、材料费等，要求乙方进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事