建设工程施工合同示范范本2024年

建设工程施工合同示范范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的和适用范围1.2遵守法规和政策1.3合同的法律效力第二章：工程概况2.1工程名称和地点2.2工程规模和特性2.3工程立项和规划许可第三章：合同当事人3.1甲方（发包人）信息3.2乙方（承包人）信息3.3当事人资质和能力第四章：工程承包范围4.1工程承包的具体内容4.2工程质量要求4.3工程承包方式第五章：合同价款与支付5.1合同总价和计价方式5.2预付款和进度款支付5.3竣工结算和最终支付第六章：工程期限6.1开工和竣工日期6.2施工进度计划6.3工程延期的条件和处理第七章：材料和设备供应7.1甲供材料和设备7.2乙供材料和设备7.3材料和设备的质量责任第八章：工程质量与验收8.1工程质量标准8.2施工过程中的质量控制8.3工程竣工验收第九章：安全生产和环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故报告和处理第十章：合同变更与解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件10.3合同变更与解除的后果第十一章：违约责任11.1违约行为的认定11.2违约责任的承担11.3违约金和赔偿损失第十二章：争议解决12.1争议解决的方式12.2协商和调解12.3仲裁或诉讼第十三章：合同生效与备案13.1合同的生效条件13.2合同备案的程序第十四章：签字栏14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签约日期14.4签约地点第十五章：附加条款15.1附加条款的说明15.2附加条款的法律效力第十六章：其他16.1通知和送达方式16.2合同的修改和补充16.3法律适用第十七章：附件17.1附件清单17.2附件的法律效力17.3附件的提供和更新本示范文本旨在为建设工程施工合同的签订提供标准格式和参考内容，确保合同的规范性和合法性。合同编号：______第一章：总则1.1合同目的和适用范围本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，适用于本工程的施工及相关服务。1.2遵守法规和政策双方应遵守国家及地方有关建设工程施工的法律、法规和政策。1.3合同的法律效力本合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格遵守。第二章：工程概况2.1工程名称和地点工程名称为______，地点位于______。2.2工程规模和特性工程规模为______，主要特性包括______。2.3工程立项和规划许可工程已获得立项批准，规划许可证号为______。第三章：合同当事人3.1甲方（发包人）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。3.2乙方（承包人）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。3.3当事人资质和能力双方均应具备相应的资质证书，并具有完成本工程的能力。第四章：工程承包范围4.1工程承包的具体内容乙方应按照合同约定完成包括但不限于以下内容：______。4.2工程质量要求工程质量应达到______标准。4.3工程承包方式本工程采用______承包方式。第五章：合同价款与支付5.1合同总价和计价方式合同总价为______，计价方式为______。5.2预付款和进度款支付甲方应于合同签订后______天内支付预付款，进度款按______支付。5.3竣工结算和最终支付工程竣工验收合格后，甲方应按约定完成竣工结算，并支付最终款项。第六章：工程期限6.1开工和竣工日期工程开工日期为______，竣工日期为______。6.2施工进度计划乙方应根据合同约定，提交施工进度计划，并经甲方确认。6.3工程延期的条件和处理因______原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并按程序办理延期手续。第七章：材料和设备供应7.1甲供材料和设备甲方负责提供的材料和设备包括______。7.2乙供材料和设备乙方负责提供的材料和设备应满足______。7.3材料和设备的质量责任材料和设备的质量责任由提供方承担，具体规定为______。第八章：工程质量与验收8.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业标准，具体为______。8.2施工过程中的质量控制乙方应建立质量管理体系，甲方有权进行监督检查。8.3工程竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在______天内组织验收。（正文结束）第九章：安全生产和环境保护9.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，制定并执行安全生产计划，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括但不限于噪音控制、粉尘抑制等。9.3事故报告和处理发生安全事故或环境破坏事件时，乙方应立即采取措施并通报甲方，同时配合进行事故处理。第十章：合同变更与解除10.1合同变更的条件和程序合同执行过程中，因实际情况需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并按约定程序执行。10.2合同解除的条件合同可在以下条件出现时解除：______。10.3合同变更与解除的后果合同变更或解除后，双方应根据合同条款和实际履行情况，协商处理后续事宜。第十一章：违约责任11.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等。11.2违约责任的承担违约方应根据违约情况，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金和赔偿损失违约金的计算方式为：。赔偿损失的范围和计算方法为：。第十二章：争议解决12.1争议解决的方式双方应首先通过友好协商解决争议。12.2协商和调解协商不成时，可寻求第三方调解。12.3仲裁或诉讼调解不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院进行解决。第十三章：合同生效与备案13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同备案的程序合同生效后，应按照相关法律规定进行备案。第十四章：签字栏14.1甲方代表签字：______14.2乙方代表签字：______14.3签约日期：______年______月______日14.4签约地点：______第十五章：附加条款15.1附加条款的说明双方可根据具体情况，协商一致后在本章节增加附加条款。15.2附加条款的法律效力附加条款与合同正文具有同等法律效力。第十六章：其他16.1通知和送达方式双方约定的通知和送达方式为：______。16.2合同的修改和补充合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章。16.3法律适用本合同适用的法律为：______。第十七章：附件17.1附件清单本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。17