水电安装作业分包合作条款2024版样本

水电安装作业分包合作条款2024版样本本合同目录一览1.分包范围与内容1.1水电安装工程概述1.2分包工程量清单1.3分包工程质量标准2.合同主体2.1分包方资质要求2.2总包方资质要求2.3合同主体权利与义务3.工程进度与工期3.1工程开工条件3.2工程进度计划3.3工期延误责任4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3质量问题处理5.合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整条件5.3付款方式与时间6.材料与设备6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料与设备质量标准7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3安全事故处理8.变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除合同的程序9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约赔偿金额计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3法律适用11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约保密责任13.合同的附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程量清单13.3双方资质证明文件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一条：分包范围与内容1.1水电安装工程概述本合同项下的水电安装工程包括住宅小区水电系统的设计、施工、调试、验收及保修等全部工作。1.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件一，该清单包括但不限于水管安装、电路安装、开关插座安装、消防系统安装等。1.3分包工程质量标准分包工程应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等。第二条：合同主体2.1分包方资质要求分包方须具备国家规定的相关资质，包括但不限于建筑水电安装工程专业承包资质、安全生产许可证等。2.2总包方资质要求总包方须具备国家规定的相关资质，包括但不限于建筑施工总承包资质、安全生产许可证等。2.3合同主体权利与义务分包方应按照合同约定完成分包工程，并对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。总包方应提供具备施工条件的施工现场、协调相关单位及部门，并按照合同约定支付分包工程款项。第三条：工程进度与工期3.1工程开工条件3.2工程进度计划分包方应根据工程总量及合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并报总包方备案。3.3工期延误责任分包方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向总包方支付违约金。总包方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的责任。第四条：工程质量与验收4.1工程质量标准分包工程的质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等。4.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由总包方组织，最终验收由双方共同参与。验收合格后，分包方应向总包方提供相关验收资料。4.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应负责修复，并承担修复费用。如因分包方原因导致工程质量问题，总包方有权要求分包方支付违约金。第五条：合同价格与支付5.1合同总价合同总价依据分包工程量清单、工程设计文件及相关计价规范确定。具体金额详见附件二。5.2价格调整条件合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。5.3付款方式与时间付款方式分为进度付款和验收付款。进度付款按照工程进度计划约定的比例支付；验收付款在工程验收合格后支付。具体付款时间及比例详见附件二。第六条：材料与设备6.1材料供应责任分包方负责采购并供应合同约定的材料，并保证材料质量符合标准。6.2设备供应责任分包方负责采购并供应合同约定的设备，并保证设备质量符合标准。6.3材料与设备质量标准分包方供应的材料和设备应符合国家及行业相关标准，并提供相关质量证明文件。第八条：安全生产与环保8.1安全生产责任分包方应严格按照国家及行业安全生产法律法规、规程标准进行施工，并对施工现场的安全生产负责。8.2环保要求分包方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护措施到位。8.3安全事故处理如分包方在施工过程中发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告总包方，并按相关规定处理。第九条：变更与解除合同9.1合同变更条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化，双方可协商变更合同。9.2合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。9.3变更与解除合同的程序合同变更或解除应签订书面协议，并报相关政府部门备案。第十条：违约责任10.1分包方违约责任分包方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2总包方违约责任总包方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据合同总价、损失金额等协商确定。第十一条：争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议时，可先协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁程序如选择仲裁解决，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。11.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同约定的开工日期开始履行。12.2合同变更程序合同变更应签订书面协议，并报相关政府部门备案。12.3合同终止条件合同履行完毕、验收合格且支付完毕后终止。第十三条：保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密义务双方应对保密内容予以保密，不得向第三方泄露。13.3违约保密责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十四条：合同的附件14.1分包工程设计文件分包工程的设计文件包括但不限于施工图纸、设计说明等。14.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件一。14.3双方资质证明文件双方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量及工程量单位。附件二：合同价格明细表详细列出合同总价、进度付款比例、验收付款比例等价格相关内容。附件三：分包工程设计文件包括施工图纸、设计说明等，用于指导分包方进行施工。附件四：双方资质证明文件包括营业执照、资质证书等，用于证明双方的合法经营资格。附件五：安全生产与环保措施方案详细列出施工过程中的安全生产与环保措施，包括应急预案、环保措施等。附件六：争议解决协议详细列出争议解决的程序、仲裁地点、仲裁机构等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包方未按照合同约定完成分包工程。2.分包方未按照合同约定保证工程质量、安全、进度等。3.分包方未按照合同约定提供材料和设备。4.总包方未按照合同约定支付分包工程款项。5.总包方未按照合同约定提供施工现场、协调相关单位及部门。违约责任认定标准：1.分包方违约：根据违约程度，支付违约金、赔偿损失等。2.总包方违约：根据违约程度，支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如分包方未按照合同约定完成分包工程，导致工程进度延误，分包方应按照合同约定向总包方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指承包人将其所承包的工程中的部分工程转包给具有相应资质条件的分包人完成的活动。2.总包方：指承担建筑工程施工总承包的企业。3.分包方：指承担建筑工程分包工程的企业。4.安全生产：指在施工过程中，采取各种措施保障施工人员的人身安全和设施的安全。5.环保：指在施工过程中，遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的