钻探工程劳务分包协议范本（2024年度）

钻探工程劳务分包协议范本（2024年度）本合同目录一览1.钻探工程劳务分包协议概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程时间2.分包方的义务和责任2.1分包方的技术实力2.2分包方的施工组织2.3分包方的安全生产3.发包方的义务和责任3.1发包方的技术支持3.2发包方的物资供应3.3发包方的质量监督4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度5.工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量争议的处理6.工期与进度6.1施工计划6.2工期延误6.3工期提前7.安全生产与环保7.1安全生产措施7.2环保要求7.3安全事故的处理8.违约责任8.1分包方的违约行为8.2发包方的违约行为8.3违约责任的承担9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用10.合同的变更和解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更和解除的程序11.合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密的责任13.合同的生效、修改和解除13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式第一部分：合同如下：第一条钻探工程劳务分包协议概述1.1分包工程内容分包方同意按照发包方提供的工程量清单，完成包括但不限于钻探、取芯、地质分析等在内的钻探工程劳务工作。1.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于：钻探设备的安装与拆卸、钻探操作、取芯、地质分析、钻探废弃物处理等。1.3分包工程时间根据工程进度计划，分包工程预计开始日期为____年__月__日，预计结束日期为____年__月__日。实际开始和结束日期以发包方书面通知为准。第二条分包方的义务和责任2.1分包方的技术实力分包方应具备完成分包工程所需的技术实力和资质，并保证分包工程的技术质量符合发包方的要求。2.2分包方的施工组织分包方应按照发包方提供的施工组织设计进行施工，并确保施工过程中的安全、进度和质量。2.3分包方的安全生产分包方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强现场安全管理，确保分包工程的安全生产。第三条发包方的义务和责任3.1发包方的技术支持发包方应向分包方提供分包工程所需的工程技术支持，包括工程设计、施工图纸、技术规范等。3.2发包方的物资供应发包方应根据分包工程的实际需要，提供必要的物资和设备，并确保物资和设备的质量。3.3发包方的质量监督发包方应对分包工程的施工过程进行质量监督，确保分包工程的质量符合发包方的要求。第四条合同价格与支付4.1合同总价合同总价根据分包工程量清单和发包方的要求确定，具体金额在合同中另行约定。4.2支付方式发包方应按照合同约定的支付方式和进度，向分包方支付合同款项。4.3支付进度支付进度根据分包工程的实际完成情况，按照合同约定的比例进行支付。第五条工程质量与验收5.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。5.2验收程序分包工程完成后，发包方应组织验收，分包方应按照验收程序提供相关资料，并配合验收工作。5.3质量争议的处理如出现质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条工期与进度6.1施工计划分包方应按照发包方提供的施工组织设计，制定详细的施工计划，并报发包方批准。6.2工期延误分包方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。6.3工期提前分包方如提前完成分包工程，应提前通知发包方，并按照合同约定办理相关手续。第八条安全生产与环保8.1安全生产措施分包方应制定并执行分包工程的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.2环保要求分包方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.3安全事故的处理如发生安全事故，分包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第九条违约责任9.1分包方的违约行为分包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发包方的损失、支付违约金等。9.2发包方的违约行为发包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿分包方的损失、支付违约金等。9.3违约责任的承担违约责任的承担应按照合同约定的方式和比例进行。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.2仲裁地点如选择仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。10.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担。第十一条合同的变更和解除11.1变更条件合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2解除条件合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更和解除的程序合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议的内容履行相关义务。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于分包工程完成、合同解除、合同到期等。12.2合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项。第十三条保密条款13.1保密内容双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。13.3泄密的责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，泄密方应承担相应的赔偿责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，并根据实际情况部分或全部免除责任。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式如双方在争议解决方式上存在不同意见，可按照本合同第十条的约定处理。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、工程地点等信息。附件二：技术规范和要求包括钻探工程的技术规范、质量要求、安全标准等。附件三：施工组织设计详细描述分包方的施工组织方案，包括施工人员、设备配置、施工进度计划等。附件四：安全生产措施方案详细列出分包方在施工过程中的安全生产措施，包括安全防护设备、安全培训等。附件五：环保措施方案详细列出分包方在施工过程中应遵守的环保措施，包括废物处理、噪音控制等。附件六：合同款项支付进度表详细列出合同款项的支付比例和支付时间。附件七：质量验收标准和方法详细描述分包工程的质量验收标准和方法。附件八：违约行为及责任认定详细列出各种违约行为以及违约的责任认定标准。附件九：争议解决方式和法律适用详细描述争议解决方式和适用的法律法规。附件十：保密协议详细列出双方应保密的信息范围和保密期限。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定的时间完成分包工程，构成工期延误。2.分包方未按照约定的质量标准完成分包工程，构成质量不合格。3.分包方未按照约定的范围完成分包工程，构成工作范围不符。4.分包方违反安全生产规定，造成安全事故。5.分包方违反环保规定，造成环境污染。6.发包方未按照约定的时间提供物资和设备，构成工期延误。7.发包方提供的物资和设备不符合约定的质量标准，构成质量不合格。8.发包方未按照约定的支付进度支付合同款项，构成支付违约。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，分包方应支付合同总价款的__%作为违约金。2.质量不合格：分包方应按照不合格部分的实际成本承担修复或重新施工的费用。3.工作范围不符：分包方应按照实际完成的工作量支付合同总价款的__%作为违约金。4.安全生产事故：分包方应承担因此造成的一切损失和费用。5.环保违规：分包方应承担因此造成的一切损失和费用。6.支付违约：每延误一天，发包方应支付分包方合同总价款的__%作为违约金。示例说明：如果分包方未按照约定的时间完成分包工程，导致工期延误，根据附件八中的违约行为及责任认定，分包方应支付合同总价款的10%作为违约金。具体计算方式为：合同总价款×延误天数×10%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包方：指承担分包工程的承包商。3.发包方：指委托分包工程的业主或开发商。4.合同总价：指双方约定的完成分包工程所需支付的总额。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济补偿。6.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施确保施工人员的安全。7.环保：指在施工过程中，遵守相关法律法规，保护环境，防止污染。8.争议解决方式：指双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、仲裁