防水施工劳务分包协议书(2024年版)

防水施工劳务分包协议书(2024年版)本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.2防水工程1.3劳务分包1.4施工材料1.5施工质量1.6施工安全2.分包范围的确定2.1分包内容的概述2.2分包工程的界限2.3分包工程的量度2.4分包工程的施工技术要求3.分包价格与支付3.1分包合同价格3.2支付方式和时间3.3价格调整的条件3.4工程量的计量与支付4.施工进度与工期4.1施工开工准备4.2施工进度计划4.3工期延误的责任4.4提前完工的奖励5.施工质量控制5.1质量标准和要求5.2质量检查与验收5.3质量问题的处理5.4维修期与保修责任6.施工安全管理6.1安全责任与措施6.2安全事故的处理6.3安全教育培训6.4施工现场的管理7.劳务分包商的责任与义务7.1分包商的管理责任7.2分包商的施工义务7.3分包商的员工管理7.4分包商对分包工程的保护8.总包方的责任与义务8.1总包方的配合义务8.2总包方提供的条件8.3总包方的监督义务8.4总包方的协调责任9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同解除的条件9.4合同解除的后果处理10.违约责任与赔偿10.1违约行为的界定10.2违约责任的具体承担10.3赔偿金额的计算方法10.4违约责任的上诉途径11.争议解决方式11.1争议的解决方式11.2仲裁的申请程序11.3仲裁裁决的执行11.4法院诉讼的提起12.合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的程序12.4合同解除后的善后处理13.合同的附件与补充协议13.1附件的格式与内容13.2补充协议的签订程序13.3补充协议的效力13.4附件与补充协议的保管责任14.其他事项14.1保密条款14.2不可抗力14.3法律适用14.4合同文本的份数与保管第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同主体1.2防水工程防水工程：指按照甲方要求，在甲方提供的施工场地内进行的包括但不限于屋面、地下室、卫生间等区域的防水施工活动。1.3劳务分包劳务分包：指乙方将其拥有的防水施工技术、管理人员、施工人员等资源，按照甲方的要求，在甲方提供的施工场地内完成防水工程的施工活动。1.4施工材料施工材料：指乙方在施工过程中使用的，包括但不限于防水卷材、防水涂料、施工辅料等材料。1.5施工质量施工质量：指乙方按照合同约定和相关的国家及行业标准，完成的防水工程的品质。1.6施工安全施工安全：指乙方在施工过程中，遵守国家及行业的安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。第二条分包范围的确定2.1分包内容的概述乙方分包的防水工程包括：____________（具体分包内容）。2.2分包工程的界限乙方分包的防水工程界限为：____________（具体界限描述）。2.3分包工程的量度乙方分包的防水工程量度为：____________（具体工程量度）。2.4分包工程的施工技术要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及国家及行业标准进行施工，确保施工质量符合要求。第三条分包价格与支付3.1分包合同价格乙方向甲方分包防水工程的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2支付方式和时间甲方应按照乙方实际完成工程量的80%进行进度支付，剩余的20%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后予以支付。3.3价格调整的条件合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.4工程量的计量与支付甲方应按照实际完成的工程量进行计量，并在计量确认后七个工作日内完成支付。第四条施工进度与工期4.1施工开工准备乙方应在合同约定的开工日期前完成施工准备工作，并向甲方报备。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.3工期延误的责任乙方如非因不可抗力因素导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.4提前完工的奖励乙方如提前完成工程，甲方可视情况给予提前完工奖励。第五条施工质量控制5.1质量标准和要求乙方应确保施工质量符合国家及行业标准，并满足甲方的质量要求。5.2质量检查与验收乙方应在施工过程中接受甲方的质量检查，工程完工后，按照合同约定进行验收。5.3质量问题的处理乙方对验收不合格的工程应负责整改，直至满足合同约定的质量要求。5.4维修期与保修责任乙方应对防水工程实行质保，质保期为____________年，质保期内出现的质量问题，乙方应负责维修。第六条施工安全管理6.1安全责任与措施乙方应严格遵守国家及行业的安全生产法律法规，制定并落实安全措施。6.2安全事故的处理乙方发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。6.3安全教育培训乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。6.4施工现场的管理乙方应做好施工现场的管理工作，确保施工现场的整洁、有序。第八条劳务分包商的责任与义务8.1分包商的管理责任分包商应对所分包的工程进行全面管理，确保工程质量、进度和安全。8.2分包商的施工义务分包商应按照总包方的要求及国家相关标准进行施工，确保施工质量。8.3分包商的员工管理分包商应对分包工程的施工人员进行管理，保证施工人员具备相应的技能和资质。8.4分包商对分包工程的保护分包商应保护分包工程的合法权益，不得擅自将工程转包或分包给第三方。第九条总包方的责任与义务9.1总包方的配合义务总包方应提供施工场地、施工图纸、施工设施等，为分包商施工提供便利。9.2总包方提供的条件总包方应确保施工场地满足施工要求，并提供施工所需的水、电、通讯等条件。9.3总包方的监督义务总包方应对分包商的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。9.4总包方的协调责任总包方应协调分包商与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更，双方可协商签订变更协议。10.2合同变更的程序合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除的条件合同执行过程中，如发生不可抗力等合同解除条件，双方可协商解除合同。10.4合同解除的后果处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成工程、支付款项、质量保证金等问题。第十一条违约责任与赔偿11.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。11.2违约责任的具体承担违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。11.3赔偿金额的计算方法赔偿金额应根据违约方的违约程度、损失金额等因素确定。11.4违约责任的上诉途径如双方对违约责任发生争议，可依法向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决方式12.1争议的解决方式1）仲裁；2）诉讼。12.2仲裁的申请程序选择仲裁解决争议的，双方应共同向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。12.3仲裁裁决的执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务。12.4法院诉讼的提起选择诉讼解决争议的，一方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止条件本合同在双方履行完毕合同义务后终止。13.3合同解除的程序合同解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.4合同解除后的善后处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成工程、支付款项、质量保证金等问题。第十四条其他事项14.1保密条款双方应对合同内容、商业秘密等予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同文本的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同保管责任由甲方承担。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：防水工程设计图纸详细要求：图纸应包括但不限于工程布局、材料选用、施工工艺等详细信息。图纸应由专业设计师签字确认，并加盖设计院公章。附件说明：设计图纸是施工的依据，乙方应严格按照图纸进行施工，如有疑问，应及时向甲方提出。附件二：施工方案详细要求：方案应包括施工步骤、施工工艺、安全措施等详细内容。方案应由总包方审核批准。附件说明：施工方案是施工过程中的操作指南，乙方应遵守方案要求进行施工。附件三：工程量清单详细要求：清单应包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等详细信息。清单应由甲方审核确认。附件说明：工程量清单是确定工程量和付款的依据，乙方应按照清单进行施工。附件四：材料供应清单详细要求：清单应包括材料的名称、规格、数量、供应时间等详细信息。清单应由甲方提供。附件说明：材料供应清单是乙方进行施工的物质保障，乙方应根据清单进行材料准备。附件五：施工人员名单详细要求：名单应包括施工人员的姓名、身份证号、岗位、资质等信息。名单应由乙方提供。附件说明：施工人员名单是乙方进行施工的人力资源保障，乙方应确保名单中人员符合施工要求。附件六：施工进度计划详细要求：计划应包括施工的开始时间、结束时间、关键节点等详细信息。计划应由乙方制定并报甲方备案。附件说明：施工进度计划是双方对工程进度的约定，乙方应按照计划进行施工。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务：乙方未按照合同约定完成施工任务，或完成的工程不符合合同质量要求。示例说明：乙方因管理不善，导致工程进度严重延误，构成不履行合同义务。2.延迟履行合同义务：乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。示例说明：乙方未在约定的时间内完成工程，构成延迟履行合同义务。3.履行合同义务不符合约定：乙方完成的工程质量、进度、安全等方面不符合合同约定。示例说明：乙方施工的防水工程存在严重质量问题，不符合合同约定的质量标准。1.赔偿损失：乙方因违约行为导致甲方遭受经济损失，应予以赔偿。示例说明：乙方施工质量不符合要求，导致甲方遭受经济损失，乙方应予以赔偿。2.支付违约金：乙方延迟履行合同义务，应按照合同约定支付违约金。示例说明：乙方延迟完成工程，按照合同约定支付违约金。3.承担维修责任：乙方施工质量不符合要求，应承担维修责任。示例说明：乙方施工的防水工程存在质量问题，乙方应承担维修责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例说明：不可抗力事件导致乙方无法按约定时间完成工程，乙方不承担违约责任。2.