扩大劳务施工合同

扩大劳务施工合同(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为扩大生产规模，需对现有生产线进行升级改造，乙方具有相关施工资质和经验，自愿承揽该工程。经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1本工程包括但不限于：__________（具体工程内容）。1.2工程地点：__________。1.3工程期限：自双方签订合同之日起至__________日止。第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，确保工程质量达到优良等级。2.2乙方应承担工程质量验收不合格的责任，并负责无偿修复或返工。第三条工程造价3.1乙方向甲方提供的工程报价为：__________元（大写：__________元整）。3.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工，如有增减项目，需双方协商确定增减费用。第四条支付方式4.1甲方支付乙方工程款项，分为三个阶段：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程报价的30%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程报价的30%。（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方工程报价的40%。4.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方应承担逾期交付的责任。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为同期人民银行贷款基准利率）。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方在履行合同过程中发生的其他争议，应依照国家相关法律法规、政策和合同约定解决。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更：甲方有权根据项目实际情况变更工程内容、工程地点、工程期限等，乙方应无条件服从。如因甲方变更导致乙方损失的，甲方应予以赔偿。1.2甲方监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方验收：工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，协助甲方完成验收。1.4甲方索赔：如乙方未按照合同约定完成施工，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价：乙方提供的报价应包含详细施工方案和材料清单，如有遗漏或错误，乙方应承担相应责任。2.2乙方施工：乙方应按照合同约定和甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度。如乙方因自身原因导致工程延误，乙方应承担延期交付的违约责任。2.3乙方保密：乙方应对在施工过程中了解到的甲方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。2.4乙方维修：工程验收合格后，乙方应承担一定期限的售后服务责任，如工程在使用过程中出现质量问题，乙方应负责维修或更换。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介：如甲乙双方同意引入第三方中介机构进行工程监督、验收等，中介机构的费用由甲乙双方协商承担。3.2第三方中介的职责：中介机构应按照甲乙双方的要求，公正、客观地履行监督、验收等职责。如中介机构未能尽到职责，甲乙双方有权要求中介机构承担相应责任。3.3第三方中介的赔偿：如中介机构因过错导致甲乙双方损失的，中介机构应承担相应赔偿责任。3.4第三方中介的保密：中介机构应对在工程过程中了解到的甲乙双方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如中介机构违反保密义务，中介机构应承担相应的法律责任。本附件条款及说明为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。如有争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。一、附件列表：1.工程内容和材料清单2.施工方案和施工图纸3.工程进度计划和时间表4.质量检测报告和验收标准5.付款凭证和支付记录6.变更订单和双方确认的书面文件7.保密协议和商业秘密资料8.售后服务协议和维修记录9.第三方中介机构的服务合同和费用明细二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，包括但不限于预付款、进度款和验收款。2.乙方未按约定完成施工，包括但不限于工程质量不达标、工程进度严重延误。3.乙方未按约定进行工程变更，未得到甲方书面同意。4.乙方未按约定保密甲方商业秘密，造成泄露。5.第三方中介机构未按约定履行监督、验收职责，导致工程质量问题或延误。6.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或目的无法实现。三、法律名词及解释：1.扩大劳务施工合同：指甲方为扩大生产规模，需对现有生产线进行升级改造，乙方具有相关施工资质和经验，自愿承揽该工程的一种合同形式。2.工程内容：指合同中约定的乙方应完成的施工项目和工程范围。3.工程质量：指工程完成后的质量标准，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。4.工程进度：指工程按计划进行的时间序列，包括工程的开始和结束时间。6.违约责任：指违约方因违约行为应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如出现延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快进度。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和质量要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即修复或返工，并承担相应责任。3.付款争议：甲方应按照合同约定按时支付款项，如甲方延迟支付，乙方可催告甲方支付。如甲方拒绝支付，乙方可依法向法院提起诉讼。4.保密义务争议：乙方应严格保密甲方商业秘密，如发生泄露，乙方应承担违约责任。如因乙方违约导致甲方损失，甲方可要求乙方赔偿。5.第三方中介争议：如中介机构未能尽到职责，甲乙双方有权要求中介机构承担相应责任。如中介机构拒绝承担责任，甲乙双方可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为扩大生产规模，需对现有生产线进行升级改造。2.乙方具有相关施工资质和经