建筑泥水施工劳务分包协议(2024版)

建筑泥水施工劳务分包协议(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2总包方主体资格及资质证明1.3工程项目的定义及范围第二条劳务分包内容2.1分包方应提供的劳务内容2.2分包方应承担的工作量和工程进度2.3总包方提供的施工条件和配合事项第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及组成3.2预付款的支付比例和时间3.3进度款的支付比例和时间3.4质量保证金的比例和退还时间3.5价款调整的条件和方式第四条施工质量和技术要求4.1分包方应遵守的技术规范和标准4.2质量检查和验收程序4.3质量问题的处理方式第五条工期及进度要求5.1工程开工和竣工日期5.2关键节点工期的要求5.3进度拖延的责任和处罚第六条安全生产及环保要求6.1分包方的安全生产责任6.2安全防护措施的落实和检查6.3环保要求的遵守和检查第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序7.3变更和解除合同的责任处理第八条违约责任及赔偿8.1分包方的违约行为及责任8.2总包方的违约行为及责任8.3赔偿金额的计算和支付方式第九条争议解决方式9.1争议解决的途径和方法9.2仲裁或诉讼的地点和法院第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同解除后的善后处理第十一条保密条款11.1保密信息的范围和内容11.2保密信息的保密期限11.3保密信息的泄露责任第十二条法律适用和争议解决12.1合同适用的法律法规12.2争议解决的方式和地点第十三条其他条款13.1合同的附件和补充协议13.2分包工程的保险要求13.3分包方的现场办公和生活条件第十四条合同的签署和备案14.1合同签署的程序和时间14.2合同备案的程序和时间第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应具备中国政府有关部门规定的与分包工程相适应的资质等级，并持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证等法律规定的相关证件。分包方应向总包方提供上述证件的副本，以证明其合法的主体资格。1.2总包方主体资格及资质证明总包方应具备中国政府有关部门规定的与总包工程相适应的资质等级，并持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证等法律规定的相关证件。总包方应向分包方提供上述证件的副本，以证明其合法的主体资格。1.3工程项目的定义及范围工程项目指的是由总包方承包的位于（工程地点）的（工程名称）工程，分包工程为（分包工程名称）。分包方应按照本合同约定的内容和范围完成分包工程的施工。第二条劳务分包内容2.1分包方应提供的劳务内容分包方应按照总包方的要求，提供（具体劳务内容），包括但不限于（具体工作内容）。分包方应按照本合同约定的工作量和工程进度完成工作。2.2分包方应承担的工作量和工程进度分包方应按照总包方的要求，承担（工作量描述）。分包方的工程进度应满足总包方项目进度要求，具体工程进度安排由双方另行签订补充协议予以明确。2.3总包方提供的施工条件和配合事项总包方应向分包方提供施工所需的现场办公和生活条件，以及施工过程中的必要配合事项，包括但不限于现场管理、施工图纸、技术交底、工程质量监督等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及组成本合同总价包括分包工程的施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、税费等。合同总价具体构成由双方在合同附件中详细列明。3.2预付款的支付比例和时间总包方应在合同签订后（预付款支付时间）内，向分包方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为（预付款比例）。3.3进度款的支付比例和时间分包方完成合同约定的工作量后，总包方应在验收合格后（进度款支付时间）内支付相应的进度款，进度款比例为（进度款比例）。3.4质量保证金的比例和退还时间总包方应在分包方完成合同约定的工作量并经验收合格后（质量保证金支付时间）内，向分包方支付一定比例的质量保证金，作为分包方保证工程质量的承诺。质量保证金比例为（质量保证金比例）。在合同约定的质量保证期限届满后（质量保证金退还时间），如分包方履行了合同约定的质量保证义务，总包方应无息退还质量保证金。3.5价款调整的条件和方式合同总价如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。价款调整的条件和方式应在补充协议中明确。第四条施工质量和技术要求4.1分包方应遵守的技术规范和标准分包方应遵守国家及行业有关施工质量和技术规范的要求，包括但不限于（具体规范和标准名称）。分包方应严格按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。4.2质量检查和验收程序分包方应按照总包方的要求，接受现场质量监督和检查。分包工程完成后，分包方应按照总包方的要求进行自检和验收，总包方将根据验收结果支付相应的价款。4.3质量问题的处理方式如分包工程出现质量问题，分包方应按照总包方的要求及时进行整改。如分包方未按照要求整改或整改后仍不符合合同约定质量要求的，总包方有权要求分包方重新施工，因此而产生的费用由分包方承担。第五条工期及进度要求5.1工程开工和竣工日期分包工程的开工日期为（开工日期），竣工日期为（竣工日期）。如分包方因自身原因导致工程延期，应按照本合同约定承担违约责任。5.2关键节点工期的要求分包方应按照总包方确定的关键节点工期完成相应工作，如分包方未能按照关键节点工期完成工作的，应按照本合同约定承担违约责任。5.3进度拖延的责任和处罚如分包方未能按照第八条违约责任及赔偿8.1分包方的违约行为及责任分包方如违反本合同的约定，应承担违约责任。分包方未能按照约定时间、质量、进度完成分包工程的，应向总包方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算公式）。违约金不足以弥补总包方损失的，分包方还应承担相应的赔偿责任。8.2总包方的违约行为及责任总包方如违反本合同的约定，应承担违约责任。总包方未能按照约定时间、质量、进度完成分包工程的，应向分包方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算公式）。违约金不足以弥补分包方损失的，总包方还应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额的计算和支付方式赔偿金额的计算和支付方式按照本合同约定的违约金计算方式进行。赔偿金额应在违约行为发生后的（赔偿金额支付时间）内支付。第九条争议解决方式9.1争议解决的途径和方法双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点和法院争议解决的地点和法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的终止条件10.3合同解除后的善后处理合同解除后，分包方应按照总包方的要求撤离施工现场，并处理好与施工相关的各项事宜。分包方应按照本合同约定承担解除合同后的违约责任。第十一条保密条款11.1保密信息的范围和内容保密信息是指本合同的签订、履行过程中双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密、运营秘密等方面的信息。11.2保密信息的保密期限保密信息的保密期限为（保密期限）。11.3保密信息的泄露责任如任何一方泄露了保密信息，应承担泄露责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：（违约金计算公式）。违约金不足以弥补受损方损失的，泄露方还应承担相应的赔偿责任。第十二条其他条款12.1合同的附件和补充协议本合同的附件和补充协议是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.2分包工程的保险要求分包方应按照总包方的要求，为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。12.3分包方的现场办公和生活条件分包方应自行解决现场办公和生活所需的一切条件和费用。第十三条合同的签署和备案13.1合同签署的程序和时间本合同自双方签字或盖章后生效。双方应在合同生效后（签署时间）内签署正式合同文本，并备案。13.2合同备案的程序和时间合同备案应按照中国政府有关部门的规定进行，备案时间为合同生效后的（备案时间）。第十四条合同的份数本合同一式（份数）份，双方各执（份数）份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包方资质证明文件附件二：总包方资质证明文件附件三：分包工程设计图纸附件四：分包工程施工方案附件五：分包工程进度计划附件六：分包工程质量标准附件七：分包工程安全措施附件八：分包工程保险证明文件附件九：分包方施工人员名单附件十：总包方提供的施工条件和配合事项清单附件十一：合同价款明细表附件十二：预付款支付证明附件十三：进度款支付证明附件十四：质量保证金支付证明附件十五：合同变更和解除补充协议附件详细要求和说明：附件一：分包方资质证明文件分包方应提供合法有效的资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证等证件的副本，以证明其具备相应的施工能力。附件二：总包方资质证明文件总包方应提供合法有效的资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证等证件的副本，以证明其具备相应的总包能力。附件三：分包工程设计图纸分包工程的设计图纸应详细表明工程的设计要求、施工标准、材料要求等，以便分包方根据图纸进行施工。附件四：分包工程施工方案分包工程施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工周期、施工人员配置等内容，以指导分包方的施工活动。附件五：分包工程进度计划分包工程进度计划应明确各阶段工程的开始和结束时间，以及关键节点的完成时间，以确保工程按计划进行。附件六：分包工程质量标准分包工程质量标准应参照国家及行业相关标准制定，详细规定工程的质量要求、检验方法、验收标准等。附件七：分包工程安全措施分包工程安全措施应包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训、应急预案等内容，以确保工程施工过程中的安全。附件八：分包工程保险证明文件分包方应提供为其施工人员购买的工伤保险和意外伤害保险的保险单据，以证明其履行了保险义务。附件九：分包方施工人员名单分包方施工人员名单应包括施工人员的姓名、身份证号码、职称、联系方式等信息，以便总包方进行管理和监督。附件十：总包方提供的施工条件和配合事项清单总包方应提供施工现场的办公和生活条件，以及施工过程中的必要配合事项，包括但不限于现场管理、施工图纸、技术交底、工程质量监督等。附件十一：合同价款明细表合同价款明细表应详细列明合同总价及其组成部分，包括施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、税费等。附件十二：预付款支付证明预付款支付证明应包括预付款的支付金额、支付时间等信息，以证明总包方已按约定支付预付款。附件十三：进度款支付证明进度款支付证明应包括进度款的支付金额、支付时间等信息，以证明总包方已按约定支付进度款。附件十四：质量保证金支付证明质量保证金支付证明应包括质量保证金的支付金额、支付时间等信息，以证明总包方已按约定支付质量保证金。附件十五：合同变更和解除补充协议合同变更和解除补充协议应详细列明合同变更和解除的条件、程序、违约责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：1.分包方未能按照约定时间、质量、进度完成分包工程的，应向总包方支付违约金。例如，分包方未能在约定的时间内完成分包工程，应按照违约金计算公式支付违约金。2.分包方未能按照约定遵守技术规范和标准，导致工程质量不符合