监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案

监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共60题）1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D2、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B3、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】A4、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C5、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（）。A.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】A6、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B.勘察人可以自行更换项目负责人C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】C7、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任【答案】C8、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A9、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C10、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。A.工程师B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D11、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。A.1560B.1669C.1788D.1789【答案】B12、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】B13、进行食谱营养评价的目的是（）。A.分析食谱中的食物来源B.检查该食谱能否满足营养需要C.对食谱进行调整和纠正D.发现是否有某些营养素的缺乏E.同其他食谱进行比较【答案】B14、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D15、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B16、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】B17、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C18、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D19、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A20、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔【答案】C21、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A22、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】A23、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B24、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。A.建筑师行业内部使用的文件B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件C.合同和办公管理中使用的文件D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】A25、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D26、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B27、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D28、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同的5日内B.签订合同的30日内C.中标通知书发出后30日内D.中标通知书送达30日内【答案】C29、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B30、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】B31、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D32、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方【答案】C33、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序【答案】B34、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法【答案】D35、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】B36、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A37、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】C38、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A39、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】A40、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】B41、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B42、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B43、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D44、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C45、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B46、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D47、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A48、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】C49、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A50、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆【答案】D51、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B52、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效【答案】C53、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】D54、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D55、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B56、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B57、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D58、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】D59、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.7B.10C.14D.21【答案】A60、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】A多选题（共45题）1、建设工程监理合同属于()A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同【答案】B2、关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输C.卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后48小时内正式通知买方D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货E.卖方承担交付前材料毁损的风险【答案】B3、关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有（）。A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人需要变动保险合同条款时，自行变更后直接通知监理人即可D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险。均必须以发包人和承包人的共同名义投保【答案】AB4、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人承担责任的火灾E.承包人承担责任的爆炸【答案】ABC5、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有()A.提交工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.业主与承包商协商D.仲裁E.诉讼【答案】ABCD6、根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】C7、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任【答案】BCD8、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【答案】AC9、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【答案】BCD10、（2020年真题）英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款【答案】ACD11、IPD合同条件包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括（）。A.通用条款B.专用条款C.项目法律描述D.业主标准E.目标标准修正案【答案】ACD12、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则()A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任【答案】A13、工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（）共同查明原因，分清责任。A.设计人B.监理人C.发包人D.勘察人E.承包人【答案】BC14、材料采购招标中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的内容【答案】AC15、通用条款规定，不可抗力造程的损失责任说法正确的是（）A.己运至施工场地的材料和工程设备的损害，由承包人承担B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担【答案】BCD16、“建设工程一切险”的被保险人可以包括()A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD17、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位E.施工企业不具有法人资格的分公司【答案】ABC18、按照施工合同范本通用条件的规定，经工程师确认后工期相应顺延的情形包括()。A.奥运会期间按政府要求承包人暂停施工B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工E.承包人的施工机械故障使得工期延误【答案】ABCD19、关于抵押权的说法，正确的有（）。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.使用权不明的财产不得抵押【答案】BCD20、下列情况中，属于额外监理工作的有()。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作【答案】CD21、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD22、下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，说法正确的是（）。A.发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性.可靠性负责B.发包人应在收到费用结算申请后的14天内，将应付款项支付给勘察人C.试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.位于道路.绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请E.临时设施修建.拆除和恢复费用由勘察人承担【答案】AD23、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD24、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享【答案】AC25、下列关于调价条款的说法正确的有（）。A.简明施工合同的通用条款没有调价条款B.简明施工合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.标准施工合同没有调价条款D.标准施工合同发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险E.标准施工合同总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整【答案】ABD26、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】ACD27、下列对各报价方式理解正确的是（）。A.EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费B.FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用C.FOB价不包含从装运港运至目的港的运费D.CIF价包含从装运港运至目的地的运费E.CIP价不包含从装运港运至目的港的保险费【答案】ABC28、下列义务中，属于施工合同发包人的有()A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.提供非夜间施工使用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】ABC29、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD30、根据《标准施工招标文件》的规定，在最低评标价法中，以下（）属于响应性评审标准。A.投标报价B.工期C.财务状况D.资质等级E.质量管理体系与措施【答案】AB31、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB由业主在规定的日期前任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端【答案】C32、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A.开工日期B.竣工日期C.施工期D.合同工期总日历天数E.合同工期总工作天数【答案】ABD33、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。A.合同协议书B.专用合同条件C.通用合同条件D.业主要求E.承包商建议【答案】ABCD34、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD35、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证【答案】AB36、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织