设计采购施工EPC总承包工程项目专用条款

设计采购施工EPC总承包工程项目专用条款第1条一般规定1.1定义与解释根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义：无1.1.3工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程（或若干阶段）的工程承包，即采用EPC工程总承包。1.3语言文字本合同除使用汉语外，不使用其他语言。1.4适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等国家、江西省有关法律、法规及其相关文件。1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：合同签订时现行的国家、省、市颁布的有关规范、标准和规程等。1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：无1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：无发包人的技术要求及提交时间：开工前5日内承包人提交实施方法的时间：施工前5日内研发试验（或培训）协议（名称）：无。1.7保密事项1.签订的商业保密协议（名称）：无，作为本合同附件。2.签订的技术保密协议（名称）：无，作为本合同附件。第2条发包人2.2发包人代表发包人代表的姓名：夏悍青；发包人代表的职务：总工程师；发包人代表的职责：全权代表本合同发包人，依据本合同约定，履行发包人的义务和权利。2.3监理人2.3.1监理单位名称：工程总监理姓名：监理的范围：监理的内容：监理的职权：监理的权限：2.4安全保证2.4.1承包人接受发包人委托办理事项的协议（名称）：双方协商。2.4.3发包人涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程的委托合同（名称）：暂无，若过程中发生进行补充，作为本合同附件。第3条承包人3.1承包人的一般义务和权力3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：根据发包方要求提供。3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：杨志军项目经理职责：全权代表本承包人，依据本合同约定，履行承包人的职责。项目经理权限：全权处理承包人本项目现场项目经理部的一切事务。因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：发包人有权要求更换符合条件的项目经理。3.8分包3.8.1分包约定约定的分包事项：符合国家法律法规规定。第4条进度计划、延误和暂停4.1项目进度计划4.1.1承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后15日内，提供项目进度计划（含设计进度计划、采购进度计划和施工进度计划），份数为四份。发包人收到后7日内提出批准意见。4.3采购进度计划4.3.2采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定：开始使用前15日内。4.4施工进度计划4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工计划（名称）：。提交关键分部分项工程施工计划（名称）：。4.5误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延误1天的误期赔偿金额为5000元/天、累计最高赔偿金额为：5%。第5条技术与设计5.1生产工艺技术、建筑艺术造型5.1.1承包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型工程试运行考核保证值或（和）使用功能的说明如下：详本项目工程设计。5.1.2发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型由发包人承担的工程试运行考核保证值或（和）使用功能说明如下：详本项目工程设计。5.2设计5.2.1发包人的义务（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后5日，提供如下资料：经审核批准的管廊可行性研究报告和论证报告；管廊规划设计方案；入廊管线相关技术参数和需求条件；施工现场用水、电接驳位置，道路及场地平面；以上资料办理书面形式交接手续。（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后5日内，提供与设计施工相关的地上、地下已有的高压线路、建筑物、构筑物及相关管线图一套。以上资料办理书面形式交接手续。5.2.2承包人的义务（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：无5.2.4操作维修手册。提交的份数和最终提交期限：1份5.2.5设计文件的份数和提交时间规划设计阶段设计文件的份数和提交时间：合同签订后15日内，贰份。初步设计阶段设计文件的份数和提交时间：合同签订后30日内，贰份。技术设计阶段设计文件的份数和提交时间：合同签订后30日内，贰份。施工图设计阶段设计文件的份数和提交时间：开工前3日内，捌份。5.3设计阶段审查5.3.1设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计阶段（名称）：初步设计阶段、施工图设计阶段。设计审查阶段及其审查会议的时间安排：根据规划部门和发改部门要求的时间确定。第6条工程物资6.1工程物资的提供6.1.1发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：设计图纸完成后7日内。6.1.2承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：设计图纸完成后7日内。6.6工程物资保管与剩余6.6.1工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：双方协商确定。承包人提交保管、维护方案的时间：双方协商确定。由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：双方协商确定。第7条施工7.1对发包人的义务7.1.1提供基准坐标资料提供的基准坐标资料的内容和时间：开工前7日内，发包人与承包人现场办理交接手续。7.1.3进场条件和进场日期承包人的进场条件：现场具备施工条件，现场三通一平完成。承包人的进厂日期：签订合同后5日内。7.1.4临时用水电等提供和节点铺设发包人提供给临时水、电等类别和取费单价：按发包方规定。由发包人履行的其他义务：协助承包人办理行政许可事项，协助承包人处理周边群众关系和场地平面事项。7.2对承包人的义务7.2.2施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：进场后15日内，提供二份。需要提交主要单项工程、分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：单项或分部工程施工前15日内，提供二份。7.2.3提交临时占地资料提交临时占地资料的时间：合同签订后5日内。7.2.4提供临时用水电等资料承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：开工前15日内，根据现场情况双方协商确定使用量。发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：双方协商确定。水电等节点位置资料的提交时间：开工前5日内。由承包人履行的其他义务：无。7.4人力和机具资源7.4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：根据发包方要求，在开工前15日内，提供四份。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：同上。7.4.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：根据发包方要求，在开工前15日内，提供四份。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：同上。7.5质量与检验7.5.1质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式：根据发包方要求及相关部门的管理规定执行。两方参检的部位、标准及表格形式：根据发包方要求及相关部门的管理规定执行。承包人自检的部位、标准及表格形式：执行企业管理要求。第三方检查的部位、标准及表格形式：根据发包方要求及相关部门的管理规定执行。7.6隐蔽工程和中间验收部位7.5.1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：根据发包方要求及相关部门的管理规定执行。7.8健康、安全、环境7.8.1健康、安全、环境管理提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：开工前5日内，提供二份。第8条竣工试验本合同工程包含竣工试验。8.1竣工试验的义务8.1.1承包人的一般义务（1）竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间：达到竣工试验条件前5日内，一份。第9条工程接收9.1工程接收9.1.1按工程接收（1）按工程接收的日期：具备条件后5日内。9.1.2接收工程提交的资料提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工试验完成后5日内，提供试验报告一份。第10条竣工后试验10.1责任与义务10.1.1发包人的义务（6）其他义务和工作：无。10.1.2承包人的义务（2）提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：竣工后试验开始前5日内，一份。（7）其他义务和工作：无。10.2竣工后试验程序竣工后试验开始日期：具备试验条件时。10.3竣工后试验及试运行考核10.3.3试运行考核（3）试运行考核周期：执行相关规定。10.6未能通过考核（1）未能通过试运行考核的赔偿1）承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿，单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：双方协商确定。2）发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型未能通过试运行考核的赔偿，发包人承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：双方协商确定。10.7考核验收证书10.7.1本合同按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。第11条质量保修责任11.2缺陷责任保修金11.2.1缺陷责任保修金金额缺陷责任保修金金额为合同结算价格的：3%。缺陷责任保修金的暂扣方式：保函。第12条工程竣工验收12.1竣工资料及竣工验收报告12.1.1竣工资料和竣工验收报告竣工验收报告的格式、份数和提交时间：根据发包方的要求，在竣工验收后30日内提交符合要求的竣工资料2份。完整竣工资料的格式、份数和提交时间：同上。第13条变更和合同价格调整13.2变更范围13.2.6其他变更根据本工程特点，商定的其他变更范围：双方另行商定。13.5变更价款确定对每项变更价款的计算方法约定：按照合同约定的计价方式计算。第14条合同总价和付款14.1合同总价和付款本合同为可调价格合同。采用定额计价方式。依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《江西省建设工程计价管理办法》有关规定执行，工程套用《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2006版）、《江西省装饰、装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004年版）；《江西省安装工程消耗量定额及估价表》（2004年版）以及以上定额的修订补充部分和其他相关配套文件。取费标准按《江西省市政工程费用定额》（2006版）I类工程全额取费税前下浮6.1%计算。主材价格执行施工当月《江西省造价信息》（宜春市信息价），信息价中没有的材料需经监理单位和业主单位询价后确定价格；?缺项部分套用相应或相近定额项目；执行省市造价管理部门发布的调价系数或有关文件规定（含人工费、机械费调整文件、营改增相关文件等）；执行其他政策性调整文件。设计费按经评审的施工图预算的1.3%进行结算，预算编制费按结算设计费的10%进行结算，勘察费按结算设计费的20%进行结算，施工图审查费以经评审的施工图预算为基数，按江西省建设厅和江西省物价局发布的《关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字[2000]6号）收费标准的80%进行结算，项目总包管理费为项目审计决算价的1%进行结算。14.1.2付款（含设计费）：（1）无预付款。（2）进度付款额度：按月支付工程进度款，即按当月实际完成合格工作量的70%拨付进度款。（3）工程完工付至已完成工作量的80%；（4）工程验收合格并工程决算审计完成后付至决算价的97％；（5）余结算价的3%作为质保金在工程竣工验收合格满壹年之日起15个工作日内付清。若承包人向发包人提供缺陷责任保修金的保函，发包人须在收到保函后7个工作日内付清缺陷责任保修金。14.2担保14.2.1履约保函提交履约保函的格式、金额和时间：在合同签订后15日内提供金额为合同总价的10%的银行履约保函。14.2.2支付保函提交支付保函的格式、金额和时间：在合同签订后15日内发包方提供合同金额等额的银行支付保函。14.4工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：每月25日提交当月实际完成工程量报告及进度款申请报告，发包人代表收到后，7日内审核签认后，报发包人批准，作为进度款支付依据，由发包人支付本期已完工程价款的70%。工程完工支付到已完工程价款的80%；工程验收合格并工程决算审计完成后付至决算价的97％，余下的工程结算价款作为缺陷责任保修金，在承包人开具3%缺陷责任保修金的保函后15日内支付。定额规定费率的安全文明施工费在进场施工后15日内支付50%，剩余部分根据工程进度支付。以上款项支付至施工单位：账户名：中国二十冶集团有限公司；账号：；开户银行：中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行。其他进度款有：工程设计费、预算编制费、勘察费、施工图审查费、总承包管理费等同工程进度款一并支付。发包人应在缺陷责任保修期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金支付给承包人。14.6按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：格式符合发包方要求，每月25日按现行《建设工程工程量清单计价》规范要求提供2份申请报告。14.12竣工结算竣工结算资料要求：竣工验收报告和竣工资料发包人确认后15日内以书面格式向发包人提交3份竣工结算书。发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应在提交竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。发包人在收到承包人提交的竣工结算后60天内审核完毕，并提供审核初稿。双方于30日内完成核对工作，并签发竣工结算报告，若在30日内双方无法完成核对，则发包方在15日内按双方已核对完成部分付至97%。对有异议部分的工程量，双方在15日内再进行协商核对，核对完成后7日内签发竣工结算书，不能协商核对的，承包人可申请第三方仲裁。结算审计后10日内支付至结算价的97%。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对无异议部分，发包人应对无异议部分的工程量签发竣工付款证书；对有异议部分的工程量，发包人应于收到竣工付款申请单后7日内提出异议，双方在15天内进行协商核对，核对完成后10个有效工作日内签发竣工付款证书，不能协商核对的，承包人可申请第三方仲裁。（1）结清竣工结算申请单承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。承包人向发包人提交最终结算申请单的期限：（2）结清竣工结算的款项支付完成竣工结算后发包人应在7个工作日内将履约保函返还给承包人；承包人应将发包人的支付保函返还给发包人。第15条保险15.1承包人的投保15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：执行通用条款15.1.1。15.2一切险和第三方责任建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：按照法律法规要求执行，发包人、承包人各自承担各自的保险，分别进行支付。安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：按照法律法规要求执行，发包人、承包人各自承担各自的保险，分别进行支付。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：按照法律法规要求执行，发包人、承包人各自承担各自的保险，分别进行支付。第16条违约、索赔和裁决16.3争议和裁决16.3.1发生争议时，双方采取协商方式和解；经协商无法和解或不愿协商和解时，可提交工程所在地人民法院诉讼解决。第18条合同生效与终止18.1合同生效本合同正本一式叁份，三方各执壹份；合同副本一式拾贰份，三方各执肆份。（以下无正文）（签字页）发包人：承包人（联合体牵头人）：**中国二十冶集团有限公司（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：上海市宝山区盘古路777号企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：201900法定代表人：法定代表人：张进贤授权代表：授权代表：电话：电话：021-传真：传真：021-电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行账号：账号：承包人（联合体成员）：**（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：（签字）工商注册住所：江西省南昌市高新五路966号企业组织机构代码：邮政编码：330096法定代表人:廖宜强授权代表：电话：传真：电子邮箱：开户银行：招商银行股份有限公司南昌高新支行账号：合同订立时间：2017年月日合同订立地点：工程质量保修书发包人（全称）：**承包人（全称）：****（联合体成员）发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就**(EPC)总承包工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文