龙湖地产购房合同范本

龙湖地产购房合同范本合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（出卖人）：龙湖地产发展有限公司（以下简称“甲方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：________________（以下简称“乙方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于____________________（以下简称“项目”）的房地产开发项目，并愿意向乙方出售该项目中的房屋；乙方愿意购买该项目中的房屋，经双方友好协商，达成如下合同条款：第一条房屋基本信息1.1房屋坐落：________________________1.2房屋结构：________________________1.3房屋面积：________________________1.4房屋用途：________________________1.5房屋所有权证号：__________________1.6房屋产权性质：__________________第二条房屋价格及支付方式2.1房屋成交价格为人民币____元整（大写：_______________________元整），包括但不限于房屋价款、契税、交易手续费等所有费用。2.2乙方应按照甲乙双方约定的付款进度，分阶段将购房款支付给甲方。具体付款进度及金额如下：（1）乙方应在签署本合同时支付人民币____元整作为定金；（2）乙方应在____年__月__日前支付房屋总价款的____%；（3）乙方应在房屋交付时支付剩余的房屋总价款。2.3乙方支付的定金不予退还。如乙方逾期支付购房款，每逾期一日，应支付应付房款的千分之五的违约金。第三条房屋交付及验收3.1甲方应按照合同约定，将符合交付条件的房屋交付给乙方。3.2乙方应按照合同约定，接收房屋并进行验收。如乙方对房屋质量或交付状况有异议，应在接收房屋后七日内向甲方提出，并提供相关证据。甲方应在收到异议后七日内答复乙方。3.3如甲方未按照合同约定交付房屋，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金。第四条房屋产权及过户4.1甲方应保证房屋产权清晰，无任何抵押、担保、查封等法律纠纷。4.2甲方应协助乙方办理房屋过户手续，过户费用由乙方承担。4.3房屋过户完成后，甲方应将房屋所有权证交付给乙方。第五条合同的变更和解除5.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方共同认可。5.2在合同履行过程中，如因政策调整、法律法规变化等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同附件如下：（1）房屋所有权证复印件；（2）房屋平面图；（3）付款凭证；（4）其他双方认为需要附加的文件。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____年__月__日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（出卖人）：龙湖地产发展有限公司（以下简称“甲方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：________________（以下简称“乙方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________第三方（服务提供方）：________________（以下简称“第三方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于____________________（以下简称“项目”）的房地产开发项目，并愿意向乙方出售该项目中的房屋；乙方愿意购买该项目中的房屋；第三方愿意为甲方和乙方提供房屋交易过程中的相关服务，经甲乙双方同意，甲方作为主导方，与乙方及第三方达成如下合同条款：第一条第三方主体职责1.1第三方作为甲乙双方的合作伙伴，应提供包括但不限于房屋交易咨询、贷款代办、过户协助等服务。1.2第三方应保证其所提供服务的专业性和准确性，确保甲乙双方的权益得到保障。1.3第三方在提供服务过程中，应严格遵守相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。第二条甲方权益保障2.1甲方作为房地产开发商，享有项目的开发、销售、运营等权益。2.2甲方应保证项目的合法合规，确保房屋的质量和产权清晰。2.3甲方在合同履行过程中，有权要求乙方按照约定时间支付购房款。2.4甲方在合同履行过程中，有权要求第三方提供优质的服务，确保乙方的购房体验。第三条乙方权益及义务3.1乙方作为购房者，享有购买房屋并享受物业服务的权益。3.2乙方应按照合同约定，按时支付购房款。3.3乙方应按照合同约定，接收房屋并进行验收。如乙方对房屋质量或交付状况有异议，应在接收房屋后七日内向甲方提出，并提供相关证据。甲方应在收到异议后七日内答复乙方。第四条违约责任及限制条款4.1乙方如逾期支付购房款，每逾期一日，应支付应付房款的千分之五的违约金。4.2乙方在接收房屋后，未经甲方同意，不得擅自改变房屋结构和用途。4.3乙方在合同履行过程中，如有违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第五条合同的变更和解除5.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经甲方同意。5.2在合同履行过程中，如因政策调整、法律法规变化等原因导致合同无法继续履行，甲方有权解除合同，并按照实际情况给予乙方相应的补偿。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。7.2本合同附件如下：（1）房屋所有权证复印件；（2）房屋平面图；（3）付款凭证；（4）其他双方认为需要附加的文件。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________第三方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________第三方代表（签名）：_______________签订日期：____年__月__日第三方介入的意义和目的：第三方作为甲乙双方的合作伙伴，其主要目的是为甲方和乙方提供专业、高效的服务，确保房屋交易的顺利进行。第三方介入可以有效地解决甲乙双方在交易过程中可能遇到的问题，提高交易的安全性和便捷性。同时，第三方介入也有利于规范房屋交易市场，保护甲乙双方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为房地产开发商，拥有项目的开发、销售、运营等权益，因此在本合同中担任主导地位。甲方的主导地位有助于确保项目的合法合规，保证房屋的质量和产权清晰。同时，甲方为主导也有利于保障乙方的权益，确保乙方能够按时收到房屋并享受物业服务。此外，甲方为主导还有助于维护房屋交易市场的秩序，促进房地产市场的健康发展。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（出卖人）：龙湖地产发展有限公司（以下简称“甲方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：________________（以下简称“乙方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________第三方（服务提供方）：________________（以下简称“第三方”）地址：____________________________联系电话：________________________法定代表人：_______________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于____________________（以下简称“项目”）的房地产开发项目，并愿意向乙方出售该项目中的房屋；乙方愿意购买该项目中的房屋；第三方愿意为乙方提供房屋交易过程中的相关服务，经甲乙双方同意，乙方作为主导方，与甲方及第三方达成如下合同条款：第一条第三方主体职责1.1第三方作为乙方的合作伙伴，应提供包括但不限于房屋交易咨询、贷款代办、过户协助等服务。1.2第三方应保证其所提供服务的专业性和准确性，确保乙方的权益得到保障。1.3第三方在提供服务过程中，应严格遵守相关法律法规，不得损害乙方的合法权益。第二条乙方权益保障2.1乙方作为购房者，享有购买房屋并享受物业服务的权益。2.2乙方应按照合同约定，按时支付购房款。2.3乙方应按照合同约定，接收房屋并进行验收。如乙方对房屋质量或交付状况有异议，应在接收房屋后七日内向甲方提出，并提供相关证据。甲方应在收到异议后七日内答复乙方。第三条甲方权益及义务3.1甲方作为房地产开发商，负有保证项目的合法合规，确保房屋的质量和产权清晰的义务。3.2甲方在合同履行过程中，有权要求乙方按照约定时间支付购房款。3.3甲方在合同履行过程中，应按照合同约定，将符合交付条件的房屋交付给乙方。第四条违约责任及限制条款4.1甲方如未能按照合同约定交付房屋，应支付违约金，违约金为房价的千分之五。4.2甲方如未能保证房屋质量和产权清晰，应承担相应的法律责任。4.3乙方如逾期支付购房款，每逾期一日，应支付应付房款的千分之五的违约金。第五条合同的变更和解除5.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经乙方同意。5.2在合同履行过程中，如因政策调整、法律法规变化等原因导致合同无法继续履行，乙方有权解除合同，并按照实际情况给予甲方相应的补偿。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。7.2本合同附件如下：（1）房屋所有权证复印件；（2）房屋平面图；（3）付款凭证；（4）其他双方认为需要附加的文件。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________第三方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________第三方代表（签名）：_______________签订日期：____年__月__日乙方为主导的目的和意义：乙方作为购房