建设工程设计分包合同(2024版)

建设工程设计分包合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义第二章：合同当事人2.1甲方（总承包方）信息2.2乙方（分包方）信息2.3当事人资质与资格第三章：设计分包内容3.1分包设计范围3.2设计要求与标准3.3设计成果提交第四章：合同价款与支付4.1合同价款4.2支付方式与时间4.3价款调整第五章：设计进度与时间5.1设计进度计划5.2进度变更与延误5.3进度保证措施第六章：设计质量与责任6.1设计质量要求6.2质量保证措施6.3质量责任与赔偿第七章：知识产权与保密7.1知识产权归属7.2保密条款7.3保密期限与范围第八章：合同变更、转让与终止8.1合同变更8.2合同转让8.3合同终止第九章：违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿与补救措施第十章：不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力通知10.3不可抗力后果第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2适用法律11.3仲裁与诉讼第十二章：其他约定12.1其他事项约定12.2附加条款第十三章：签字栏13.1甲方签字13.2乙方签字13.3签订时间13.4签订地点合同编号_______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程设计分包项目中的权利、义务和责任。1.2合同适用范围本合同适用于甲方将部分设计工作分包给乙方的建设工程设计分包项目。1.3合同定义本合同中使用的专有名词和术语，其定义按照本合同的解释和相关法律法规执行。第二章：合同当事人2.1甲方（总承包方）信息甲方名称：______甲方地址：______法定代表人：______2.2乙方（分包方）信息乙方名称：______乙方地址：______法定代表人：______2.3当事人资质与资格双方应具备承接和实施本设计分包项目的相应资质和资格。第三章：设计分包内容3.1分包设计范围乙方应按照甲方要求，完成以下设计分包工作：方案设计施工图设计相关技术支持与服务3.2设计要求与标准乙方应确保设计成果符合国家及行业相关设计标准和规范。3.3设计成果提交乙方应在约定时间内提交设计成果，并确保其完整、准确。3.4设计变更管理设计过程中的任何变更，应由甲方书面确认，并由乙方负责实施。第四章：合同价款与支付4.1合同价款本合同的价款为人民币（大写）：______元。4.2支付方式与时间甲方应按照以下方式和时间支付合同价款：首付款：合同签订后____天内支付总价的____%进度款：根据设计进度支付，具体比例为____%4.3价款调整如因甲方原因导致设计工作量增加，双方应协商调整合同价款。第五章：设计进度与时间5.1设计进度计划乙方应根据甲方要求制定详细的设计进度计划，并报甲方审批。5.2进度变更与延误因甲方原因导致的设计进度延误，应由甲方承担责任；因乙方原因导致延误，乙方应承担相应责任。5.3进度保证措施乙方应采取有效措施，确保设计工作按计划进行。第六章：设计质量与责任6.1设计质量要求乙方应保证设计成果满足甲方要求和相关质量标准。6.2质量保证措施乙方应建立和执行严格的质量管理体系。6.3质量责任与赔偿因乙方设计质量问题导致的损失，乙方应负责赔偿。第七章：知识产权与保密7.1知识产权归属本项目设计成果的知识产权归甲方所有，乙方有义务协助甲方完成知识产权的登记和保护。7.2保密条款乙方应对在设计过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密严格保密。7.3保密期限与范围保密期限自合同签订之日起至保密信息公开或不再具有保密价值之日止。第八章：合同变更、转让与终止8.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。8.2合同转让未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。8.3合同终止合同可在以下情况下终止：设计工作完成双方协商一致一方严重违约第九章：违约责任9.1违约情形包括但不限于未按期完成设计工作、设计成果不符合约定标准等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.3赔偿与补救措施违约方应采取一切必要措施，以减轻或消除违约给对方造成的损害。以上为合同前半部分的详细内容，双方应仔细阅读并理解各条款的含义，确保合同的顺利履行。第十章：不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。10.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行或完全履行合同义务时，应尽快书面通知另一方，并提供相应证明。10.3不可抗力后果因不可抗力导致合同不能履行或需延迟履行的，受影响一方可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2适用法律本合同的解释、适用及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。11.3仲裁与诉讼协商不成时，双方可向约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章：其他约定12.1其他事项约定双方可在此条款中约定本合同未涉及的其他重要事项。12.2附加条款双方可根据实际情况，协商确定附加条款，并以书面形式纳入合同。第十三章：签字栏13.1甲方签字甲方授权代表签字：______甲方盖章：______13.2乙方签字乙方授权代表签字：______乙方盖章：______13.3签订时间签订日期：____年____月____日13.4签订地点签订地点：______第十四章：合同的生效与备案14.1合同的生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.2合同备案根据相关法律法规，本合同应提交至相关部门进行备案。第十五章：合同的转让与分包15.1合同转让限制未经乙方书面同意，甲方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。15.2分包规定乙方在执行本合同过程中，如需将部分工作分包给第三方，应事先通知甲方，并确保分包方具备相应资质和能力。15.3分包方的责任分包方应承担与乙方相同的责任和义务，乙方对分包方的工作成果向甲方负责。第十六章：合同的生效与履行16.1合同履行的前提乙方应确保其履行合同所需的所有条件均已满足。16.2合同履行的监督甲方有权对乙方履行合同的情况进行监督和检查。第十七章：合同的监督与检查17.1监督与检查的权利甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查，以确保设计质量和进度。17.2监督与检查的方式甲方的监督和检查应以不影响乙方正常工作为前提。第十八章：合同的违约与救济18.1违约的认定甲方有权根据合同条款和实际履行情况，认定乙方是否违约。18.2违约的救济甲方有权根据乙方违约的严重程度，采取包括但不限于警告、罚款、解除合同等救济措施。第十九章：合同的终止与清算19.1合同终止的条件合同可在以下情况下终止：履行完毕、协商一致、一方违约、不可抗力等。19.2合同终止的程序合同终止时，双方应按照合同约定和相关法律规定，