消防施工工程合同范本

消防施工工程合同范本第一篇范文：合同编号：[合同编号]合同名称：消防施工工程合同甲方（以下简称“业主”）：[业主全称]地址：[业主地址]联系人：[业主联系人姓名]联系电话：[业主联系电话]乙方（以下简称“施工方”）：[施工方全称]地址：[施工方地址]联系人：[施工方联系人姓名]联系电话：[施工方联系电话]鉴于甲方为消防施工工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的消防施工企业，经双方友好协商，就甲方消防施工工程项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[消防施工工程项目名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]二、合同价格2.1本合同总价款为人民币[合同总价款]，大写：[合同总价款大写]。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、运输、管理、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式及进度按照附件《支付方式及进度》执行。3.1合同约定的工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前[提前通知天数]天向甲方提出申请，并征得甲方同意。3.3乙方延误工期，应按照附件《违约责任》承担相应责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方消防施工相关法律法规、规范和标准进行施工。4.2工程质量应达到约定的标准，否则乙方应承担返工、维修等费用。五、乙方的义务5.1按照约定完成工程，并保证工程质量。5.2按照约定的工期完成工程，并保证工程安全。5.3接受甲方及相关部门的检查、监督和指导。六、甲方的义务6.1按照约定支付合同价款。6.2提供施工场地、施工条件及必要的协助。6.3及时办理相关审批、验收手续。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。7.2甲方未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。八、争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。9.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]1.支付方式及进度2.违约责任3.工程验收标准4.施工图纸及技术要求第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：消防施工工程合同甲方（以下简称“业主”）：[业主全称]地址：[业主地址]联系人：[业主联系人姓名]联系电话：[业主联系电话]乙方（以下简称“施工方”）：[施工方全称]地址：[施工方地址]联系人：[施工方联系人姓名]联系电话：[施工方联系电话]丙方（以下简称“第三方”）：[第三方全称]地址：[第三方地址]联系人：[第三方联系人姓名]联系电话：[第三方联系电话]鉴于甲方为消防施工工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的消防施工企业，丙方为专业消防设施检测机构，经三方友好协商，就甲方消防施工工程项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[消防施工工程项目名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]二、第三方职责2.1丙方作为第三方，负责对施工过程中的消防设施进行检测、验收及监督。2.2丙方应按照国家及地方消防施工相关法律法规、规范和标准进行检测、验收及监督。2.3丙方应对乙方的施工质量、进度和安全进行实时监控，确保工程按期、优质完成。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币[合同总价款]，大写：[合同总价款大写]。3.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、运输、管理、税费等一切费用。3.3合同价款支付方式及进度按照附件《支付方式及进度》执行。4.1合同约定的工期为[工期开始日期]至[工期结束日期]。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前[提前通知天数]天向甲方提出申请，并征得甲方同意。4.3乙方延误工期，应按照附件《违约责任》承担相应责任。五、质量标准与监督5.1乙方应严格按照国家及地方消防施工相关法律法规、规范和标准进行施工。5.2工程质量应达到约定的标准，否则乙方应承担返工、维修等费用。5.3丙方应全程参与工程的质量监督，确保工程质量符合相关要求。六、乙方的义务与限制6.1乙方按照约定完成工程，并保证工程质量。6.2乙方按照约定的工期完成工程，并保证工程安全。6.3乙方接受甲方、丙方的检查、监督和指导。6.4乙方不得擅自更改工程内容、规模和进度，如需调整，应提前征得甲方和丙方同意。6.5乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。七、甲方的权利与利益7.1甲方按照约定支付合同价款。7.2甲方提供施工场地、施工条件及必要的协助。7.3甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督和检查。7.4甲方在丙方的协助下，对工程质量进行把控，确保工程符合相关要求。7.5甲方在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。8.2甲方未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。8.3丙方未按照约定履行检测、验收及监督职责，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。九、争议解决9.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。10.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：消防设施维护保养合同甲方（以下简称“业主”）：[业主全称]地址：[业主地址]联系人：[业主联系人姓名]联系电话：[业主联系电话]乙方（以下简称“维护方”）：[维护方全称]地址：[维护方地址]联系人：[维护方联系人姓名]联系电话：[维护方联系电话]丙方（以下简称“检测方”）：[检测方全称]地址：[检测方地址]联系人：[检测方联系人姓名]联系电话：[检测方联系电话]鉴于甲方为消防设施的所有人，乙方具备专业的消防设施维护保养能力，丙方为专业的消防设施检测机构，经三方友好协商，就甲方消防设施的维护保养事宜达成如下协议：一、设施概况1.1设施名称：[消防设施名称]1.2设施地点：[设施地点]1.3设施规模：[设施规模]1.4设施内容：[设施内容]二、检测方职责2.1丙方作为第三方，负责对维护过程中消防设施的功能和性能进行定期检测，确保设施的正常运行。2.2丙方应按照国家及地方消防设施相关法律法规、规范和标准进行检测。2.3丙方应对维护方的维护质量、进度和安全进行监督，确保维护工作按期、优质完成。三、维护方义务与权利3.1维护方应按照约定对消防设施进行维护保养，并保证设施的正常运行。3.2维护方应按照约定的工期完成维护工作，并保证维护安全。3.3维护方接受甲方、丙方的检查、监督和指导。3.4维护方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。3.5维护方有权要求甲方提供必要的维护条件和协助。3.6维护方有权要求丙方提供检测报告和意见，以改进维护工作。四、业主方权利与利益4.1业主按照约定支付维护费用。4.2业主提供维护设施的场地、条件和必要的协助。4.3业主有权对维护方的维护质量、进度和安全进行监督和检查。4.4业主在丙方的协助下，对设施的维护质量进行把控，确保设施符合相关要求。4.5业主在维护方违约时，有权要求维护方承担违约责任。五、违约责任5.1维护方未按照约定完成维护工作，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。5.2业主未按照约定支付维护费用，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。5.3丙方未按照约定履行检测职责，应承担违约责任，具体按照附件《违约责任》执行。六、争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至维护工作完毕且业主支付完毕全部维护费用之日终止。7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]1.维护费用支付方式及进