2024年建设工程施工合同标准模板（2篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同标准模板甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一工程概况1.1工程名称：平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3工程内容：①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：1840m3。③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程。⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。⑧、办公区域的装饰部分。1.4工程承包范围：上述工作范围。1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：____年____月____日进场，竣工日期____年____月____日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;3、标准、规范和有关技术文件;4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同标准模板（二）建设工程施工合同甲方（出资方）：法定代表人：地址：电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲方与乙方就下列工程项目的建设工程施工事宜达成协议，并经双方充分沟通、充分协商，在平等互利、诚实信用的基础上，就各项事宜达成如下合同：第一条工程概况乙方将按照甲方的要求，负责承包下列工程项目的施工工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程预算：工程周期：工程内容及要求：第二条工程报价及支付1.乙方根据工程概况，向甲方提交详细的工程报价，并与甲方签订变更合同。2.甲方按照约定的支付方式和支付时间向乙方支付工程款项。3.在工程施工过程中，如有变更或者增加工程内容，乙方应与甲方协商确定变更费用，并签订相应的变更合同。第三条工程质量和安全1.乙方应按照相关技术要求和标准，合理组织施工，确保工程质量符合相关规定。2.乙方应制定和执行相应的安全生产措施，确保工程施工过程中的安全。3.乙方应及时报告工程施工中出现的质量问题和安全隐患，协助甲方解决问题。第四条竣工验收和保修期1.乙方完成工程施工后，甲方有权组织对工程进行竣工验收，验收合格后办理竣工手续。2.乙方应按照约定的保修期为工程提供保修服务，保修期一般为工程竣工验收后的一年。第五条违约责任1.任何一方未履行或不完全履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因违约行为造成的损失。2.如因不可抗力等原因导致无法履行合同，应及时通知对方并采取合理措施减少损失。第六条争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第七条合同变更和解除1.双方一致同意变更合同的，应签订变更合同，并按照变更后的合同条款履行。2.本合同在履行过程中如出现不能履行合同的情况，可协商解除合同，解除合同应书面通知对方，并依法进行解除手续。第八条其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕并付清所有款项后终止。2.本合同未