城市老旧建筑拆除施工合同

城市老旧建筑拆除施工合同合同编号：__________地址：____________________联系方式：_________________地址：____________________联系方式：_________________一、工程概况1.1建筑基本信息：建筑名称：____________________建筑地址：____________________建筑占地面积：_________________建筑总建筑面积：________________建筑结构类型：________________1.2拆除工程内容：（具体拆除范围和内容详见附件）二、合同价格与支付2.1本合同拆除工程的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同价格的50%作为预付款。2.3施工方应在工程完成后，向业主提交完整的工程资料，业主对工程资料进行审核无误后，应在七个工作日内支付剩余的50%款项。三、工程进度与期限3.1施工方应按照双方约定的工程进度计划进行施工。3.2施工期限自合同签订之日起计算，共计____个月。3.3施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、施工方的义务4.1施工方应按照合同约定的内容，完成拆除工程。4.2施工方在施工过程中，应遵守相关的法律法规，确保施工安全，防止对周围环境造成污染和损害。4.3施工方应承担拆除过程中产生的所有费用，包括但不限于劳动力、材料、设备、运输等费用。五、业主的义务5.1业主应按照合同约定支付工程款项。5.2业主应协助施工方办理与拆除工程相关的各项手续。5.3业主应提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。6.2施工方如未按照约定完成拆除工程，应承担相应的违约责任。6.3业主如未按照约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完成并支付完毕为止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.建筑拆除工程详细方案2.施工进度计划3.施工场地示意图4.相关法律法规证明文件5.施工方资质证明文件6.工程款项支付证明文件7.违约金计算方法证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成拆除工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.业主未按照合同约定支付工程款项，或提供施工场地的，视为违约。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期或造成其他损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有建筑所有权并计划进行拆除的当事人。2.乙方：指承担拆除工程并具备相应资质的施工单位。3.合同价格：指双方约定的拆除工程的总价款。4.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。5.施工期限：指双方约定的完成拆除工程的时间限制。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工进度计划。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求施工方及时整改，并根据约定要求赔偿。3.款项支付纠纷：双方应严格按照合同约定的付款时间及比例进行支付，如有纠纷，可协商解决或依法解决。4.施工安全问题：施工方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的安全，如发生安全事故，应立即采取措施防止扩大