版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________一、定义及解释(1)“工程”指甲方委托乙方施工的建筑工程项目;(2)“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款;(3)“开工日期”指甲方通知乙方开始施工的日期;(4)“竣工日期”指甲方确认乙方完成全部工程内容的日期;(5)“设计变更”指甲方对工程设计的修改、完善和补充。二、工程范围及内容2.1乙方同意按照甲方提供的工程图纸、技术规范及要求,承包本工程范围内的全部施工任务。三、合同价款3.1甲方应按照本合同约定的价格支付乙方合同价款。3.2合同价款的具体数额、支付方式、支付期限等事项,由双方另行签订《建设工程施工合同价款支付协议》。四、工期4.1乙方应按照甲方要求的开工日期开始施工,并在合同约定的工期内完成工程。4.5乙方因不可抗力等原因导致无法按期完成工程,应提前向甲方书面报告,并协商确定合理的延期时间。五、工程质量5.1乙方应按照国家及行业相关质量标准、规范要求施工,确保工程质量。5.2甲方有权对乙方施工的工程进行监督检查,乙方应予以配合。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工安全。6.2乙方发生安全事故,应及时向甲方报告,并采取有效措施防止事故扩大。七、合同变更与解除7.1双方同意,合同的变更、解除,应书面签订协议。7.2在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同约定的义务,如一方违约,应承担相应的违约责任。8.2乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商无果,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工、验收合格、结清价款之日起终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________签订日期:__________签订日期:__________执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误问题:因不可抗力、设计变更、材料供应不足等原因导致工期延误。解决办法:及时沟通,确认延误原因,协商确定合理的延期时间,并签订书面延期协议。2.质量不符合标准问题:施工过程中出现质量问题,不符合合同约定的质量标准。解决办法:甲方应及时通知乙方,乙方应立即整改,直至符合质量标准。如乙方整改不力,甲方有权要求乙方承担违约责任。3.合同价款支付纠纷问题:甲方未按合同约定支付价款,或乙方对支付金额有异议。解决办法:双方应按照《建设工程施工合同价款支付协议》执行,如有争议,通过协商或法律途径解决。4.安全生产事故问题:施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。解决办法:乙方应立即采取措施防止事故扩大,并及时向甲方报告。双方应按照相关法律法规处理事故,乙方承担相应责任。5.设计变更问题:甲方对工程设计进行变更,影响施工进度和成本。解决办法:双方应签订书面设计变更协议,明确变更内容、费用及对工期的影响,并按照协议执行。6.施工现场管理问题问题:施工现场管理混乱,影响工程进度和质量。解决办法:乙方应加强施工现场管理,甲方有权对施工现场进行监督检查,并提出整改意见。7.材料供应问题问题:乙方材料供应不及时,影响工程进度。解决办法:乙方应提前做好材料采购计划,确保材料供应。如因乙方原因导致材料供应问题,乙方应承担相应责任。8.竣工验收争议问题:竣工验收时,双方对工程质量、工程量等方面存在争议。解决办法:双方应按照合同约定进行验收,如有争议,通过协商或第三方鉴定解决。9.合同解除问题:在合同履行过程中,因特殊情况需要解除合同。解决办法:双方应书面签订解除协议,明确解除原因、责任及赔偿事项。10.争议解决问题:合同履行过程中发生争议,双方无法协商解决。解决办法:按照合同约定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同编号:__________一、定义及解释二、工程范围及内容2.1乙方同意按照甲方提供的工程图纸、技术规范及要求,承包本工程范围内的全部施工任务。2.2丙方负责提供工程所需的特定材料或服务,具体内容由三方另行签订的《第三方供应合同》约定。三、合同价款3.1甲方应按照本合同约定的价格支付乙方合同价款。3.2丙方提供的材料或服务的费用,由乙方支付,但甲方应确保乙方的该项费用得到合理补偿。四、工期4.1乙方应按照甲方要求的开工日期开始施工,并在合同约定的工期内完成工程。4.2丙方应按照乙方的要求及时提供材料和/或服务,不得延误乙方施工进度。五、乙方权利条款5.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、图纸、技术资料等。5.2乙方有权要求丙方按照约定的时间和质量标准提供材料和/或服务。5.3乙方有权对丙方提供的材料和/或服务进行验收,如有质量问题,乙方有权要求丙方更换或赔偿。六、乙方利益条款6.1甲方应保障乙方在工程进度款支付上的优先权,不得因丙方的原因延迟支付乙方工程款。6.2乙方因丙方原因导致工期延误或额外费用支出的,有权向丙方索赔,甲方应予以支持。6.3乙方有权根据工程实际情况,向甲方提出合理的设计变更建议,甲方应予以充分考虑。七、甲方违约及限制条款7.1甲方未按合同约定支付工程款的,应支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。7.2甲方不得无故干涉乙方的正常施工,否则乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。7.3甲方对工程设计进行变更的,应承担由此产生的全部费用和工期延误责任。八、丙方责权利8.1丙方应按照《第三方供应合同》的约定,按时、按质提供材料和/或服务。8.2丙方应保证其提供的材料和/或服务不侵犯任何第三方的知识产权。8.3丙方违反合同约定的,应向乙方和甲方承担违约责任。九、争议解决9.1合同履行过程中的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商无果,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工、验收合格、结清价款之日起终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________丙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________签订日期:__________签订日期:__________签订日期:__________乙方为主导的目的和意义:乙方作为总承包商,其权益的优先保障是确保工程顺利进行的关键。乙方主导
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 培训机构抖音营销
- 上肢静脉血栓的护理
- 家电购销合同范文
- 基于二零二四年度市场需求的蜜蜂产品销售代理合同
- 《汽车文化(第二版)》 课件 第1、2章 汽车史话、汽车外形与色彩
- 生气啵啵促销活动策划
- 2024版高空作业安全信息化管理系统开发合同2篇
- 《Onetouch技术手册》课件
- 2024年设备买卖合同标的及详细条款2篇
- 建筑工程设计合同(2篇)
- 护理职业生涯规划书成长赛道
- 2024年重庆市优质企业梯度培育政策解读学习培训课件资料(专精特新 专精特新小巨人中小企业 注意事项)
- 吉林省延边州2023-2024学年高一上学期期末学业质量检测数学试题(解析版)
- 三体二黑暗森林
- 2023年1月福建高中学业水平合格性考试语文试卷真题(含答案)
- 2024-2023-2024年中考语文三年真题分类汇编(全国版)7病句 试卷(含答案解析)
- 设备撞件不良分析报告
- 呼吸科进修总结汇报
- 小学语文新课程标准解读课件
- 作业治疗学:第八章矫形器
- ELISA检测技术教学课件
评论
0/150
提交评论