建设工程合同费2024年

建设工程合同费2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同效力第二章：合同主体2.1甲方（委托方）2.2乙方（承包方）2.3双方资质与责任第三章：工程费用3.1费用构成3.2费用支付方式3.3费用调整机制第四章：工程进度与费用4.1工程进度计划4.2进度与费用关联4.3进度延误处理第五章：工程质量与费用5.1质量标准5.2质量与费用关联5.3质量问题处理第六章：合同价款与支付6.1合同价款确定6.2支付条件6.3支付时间第七章：变更与追加费用7.1变更管理7.2追加费用条件7.3追加费用支付第八章：违约责任8.1违约认定8.2违约责任8.3违约赔偿第九章：合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除后的权利义务第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3法律适用第十一章：附则11.1合同生效11.2合同份数11.3其他约定签约双方签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订时间：______签订地点：______合同编号______建设工程合同费用2024年第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中关于费用支付的条款和条件。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的所有建设工程项目。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均具有法律约束力。第二章：合同主体2.1甲方（委托方）甲方为建设工程项目的业主或其授权代表。2.2乙方（承包方）乙方为具备相应资质的建设工程承包商。2.3双方资质与责任甲乙双方应提供合法有效的资质证明，并承担相应的法律责任。第三章：工程费用3.1费用构成工程费用包括但不限于材料费、人工费、管理费等。3.2费用支付方式费用支付方式包括预付款、进度款、最终结算款等。3.3费用调整机制如遇市场价格波动等情形，双方应协商调整工程费用。3.3.1调整条件费用调整的条件：______3.3.2调整程序费用调整的程序：______第四章：工程进度与费用4.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。4.2进度与费用关联工程进度的完成情况将直接影响费用的支付进度。4.3进度延误处理如因乙方原因导致工程延误，应按照合同约定处理。4.3.1延误责任延误责任的确定：______4.3.2延误赔偿延误赔偿的标准：______第五章：工程质量与费用5.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2质量与费用关联工程质量达到标准是支付费用的前提条件。5.3质量问题处理如工程质量不符合约定，乙方应负责整改并承担相应费用。5.3.1整改责任质量问题整改的责任：______5.3.2质量保证金质量保证金的数额及使用条件：______第六章：合同价款与支付6.1合同价款确定合同价款根据工程量清单和综合单价确定。6.2支付条件甲方支付费用前，乙方应满足合同约定的各项条件。6.3支付时间费用支付的具体时间点应根据工程进度和合同约定执行。6.3.1预付款支付预付款的支付时间及比例：______6.3.2进度款支付进度款的支付条件和时间：______（此处正文结束，后续章节将在后续提问中继续完善）第七章：变更与追加费用7.1变更管理工程实施过程中，任何变更应由甲方书面提出，并经乙方同意。7.2追加费用条件因变更导致的追加费用，应由双方协商确定，并签订补充协议。7.3追加费用支付追加费用的支付应按照变更协议的约定执行。7.3.1变更申请变更申请的程序：______7.3.2费用核算追加费用的核算方法：______第八章：违约责任8.1违约认定违约行为包括但不限于未按期支付费用、工程质量不合格等。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿违约赔偿的计算方法和支付方式应明确约定。8.3.1赔偿标准违约赔偿的标准：______8.3.2赔偿程序违约赔偿的程序：______第九章：合同的变更与解除9.1变更条件合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确定。9.2解除条件合同可在特定条件下由一方提出解除，并经另一方同意。9.3变更与解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商确定各自的权利和义务。9.3.1解除通知合同解除的通知方式：______9.3.2权利义务清算变更或解除后的权利义务清算：______第十章：争议解决10.1争议解决方式合同争议首选协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼。10.2争议解决程序双方应遵循合同约定的程序，通过法律途径解决争议。10.3法律适用争议解决适用中华人民共和国法律，由合同签订地的人民法院管辖。10.3.1仲裁机构选择的仲裁机构：______10.3.2诉讼管辖诉讼的管辖法院：______第十一章：附则11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。11.3其他约定事项合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充。11.3.1补充协议补充协议的签订程序：_