防水堵漏施工合同范本(2024版)

防水堵漏施工合同范本(2024版)合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方根据甲方的要求，对甲方提供的工程地点进行防水堵漏施工。具体施工内容详见附件。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）施工过程中，因设计变更、现场签证等原因导致的工程量增减；（2）施工过程中，因不可抗力因素导致的工程停工、工期延误等；（3）施工过程中，因甲方原因导致的工程量增减或其他费用增加。三、合同履行3.1乙方应按照双方约定的施工期限完成施工。如乙方因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金。违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同金额的__________‰作为违约金。3.2乙方应按照约定的质量标准完成施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，直至达到约定的质量标准。3.3乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产管理制度进行施工。如乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应法律责任。3.4乙方应保证施工过程中不对甲方提供的设施、设备造成损坏。如乙方施工过程中造成甲方设施、设备损坏，乙方应承担修复费用。四、付款方式及进度4.1本合同付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同金额的__________%；（2）乙方完成工程量的__________%后，甲方支付合同金额的__________%；（3）乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付合同金额的__________%。4.2乙方应按照甲方要求提供合法、有效的税务发票。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2甲方未按约定时间支付合同款项，乙方有权拒绝继续施工。如甲方逾期支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式为：按同期银行贷款利率计算。六、争议解决6.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完毕并验收合格。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工图纸、工程量清单、施工方案等。一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.设计变更记录5.现场签证单6.安全生产管理制度7.税务发票二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，认定违约。2.乙方未按约定完成施工，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定，认定违约。4.乙方未按约定时间提供税务发票，认定违约。5.甲方未按约定提供施工场地、设施、设备等，认定违约。6.甲方未按约定提供设计变更、现场签证等相关资料，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.返工：指对已完成的工程进行重新施工，以达到约定的质量标准。5.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障人身、财产安全，防止安全事故的发生。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，导致工程量增减：解决办法：双方协商确定变更后的工程量及合同金额，签订设计变更记录。2.施工过程中遇到不可抗力因素，导致工程停工、工期延误：解决办法：根据合同法规定，双方协商确定工期顺延及费用承担。3.甲方未按约定时间支付合同款项：解决办法：乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的利息。4.乙方施工质量不符合约定：解决办法：甲方有权要求乙方无偿返工、修复，直至达到约定的质量标准。5.乙方未按约定时间提供税务发票：解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内提供合法、有效的税务发票