2024小型建设工程项目施工合同书

2024小型建设工程项目施工合同书合同编号：__________小型建设工程项目施工合同书地址：________________________联系人：________________________联系电话：______________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：______________________鉴于甲方为小型建设工程项目的业主，愿意将该项目的施工任务委托给乙方，乙方愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包含乙方施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。（1）固定价格：本合同的固定价格为上述合同价格。（2）变动价格：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按本合同约定的调整方式进行价格调整。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成施工任务。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.3工程竣工后，甲方应组织验收。如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或返工，并承担相应费用。第五条付款方式5.1本合同的付款方式分为三个阶段：预付款、进度付款和竣工付款。5.2预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。5.3进度付款：工程进度达到合同约定的阶段性目标后，甲方支付相应进度款的70%。5.4竣工付款：工程竣工并经验收合格后，甲方支付剩余的30%款项。5.5乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付款项。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付款项的，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延期一天，甲方应支付合同总价款的万分之五作为滞纳金。6.3双方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，经协商一致可解除合同，互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方在争议解决过程中，应保证工程的正常进行，避免损失扩大。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：_______________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范和标准3.工程量清单4.材料报价单5.施工进度计划6.验收标准和方法7.付款凭证8.变更订单9.验收报告10.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付款项的，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准的，视为违约。4.甲方擅自变更合同内容或解除合同的，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指小型建设工程项目的业主。2.乙方：指承担小型建设工程项目施工任务的承包商。3.合同工期：指合同约定的工程竣工交付之日止的时间。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。5.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方按照约定支付给对方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程进度。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时修复或返工，并承担相应费用。甲方有权要求乙方定期提供工程质量报告。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付款项，如有争议，可通过协商解决或依法解决。4.合同变更：解决办法：双方协商一致后签订补充协议，明确变更内容、范围和责任。5.不可抗力事件：解决办法：双方协商确定应对