钢结构工程的合同范本2024年

钢结构工程的合同范本2024年通用合同编号：__________地址：________________________联系电话：____________________联系人：______________________地址：________________________联系电话：____________________联系人：______________________鉴于业主拟建设钢结构工程，现委托承包商承担该工程的施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于钢结构的设计、制造、运输、安装、调试及验收等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付承包商工程总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主支付承包商工程总价款的30%。（3）工程验收合格后，业主支付承包商工程总价款的20%。（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定承担违约责任。3.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条工期4.1本工程的合同工期为____个月。4.2承包商如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第五条违约责任5.1承包商未按照约定完成工程，或工程验收不合格的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2业主未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（业主）：______________________乙方（承包商）：______________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料及设备规格书4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.质量保证书7.验收标准及方法8.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程或工程验收不合格，视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担工程设计的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的工程总价。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质保金：指作为工程质量保证的款项，在质保期内无质量问题的情况下支付。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：要求承包商按照约定进行整改或重新施工，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定履行支付义务，必要时聘请专业机构进行审计。4.争议解决：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.钢