城市综合体幕墙安装施工合同

城市综合体幕墙安装施工合同合同编号：__________城市综合体幕墙安装施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为城市综合体项目的开发商，拥有该项目的所有权和决定权；2.承包商具备幕墙安装的专业资质和经验，愿意承担该项目的幕墙安装工程；3.双方希望通过本合同明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担城市综合体幕墙安装工程的相关事宜达成一致，签订本合同。第一条工程内容1.1本工程为城市综合体项目的幕墙安装工程，包括但不限于幕墙系统的制作、安装、调试、验收、保修等。1.2工程地点：__________。1.3工程规模：__________。1.4工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：2.2.1业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的30%作为预付款；2.2.2承包商完成工程进度达到50%时，业主应支付合同总价款的30%；2.2.3承包商完成工程进度达到100%并经验收合格后，业主应支付合同总价款的30%；2.2.4承包商在质保期内按照合同约定履行质保责任，质保期结束后七个工作日内，业主应支付合同总价款的10%。第三条工期3.1承包商应按照双方约定的施工计划完成本工程的施工，总工期为__________天。3.2承包商若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量与验收4.1承包商应严格按照国家及行业相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收标准和程序如下：4.2.1初步验收：工程完成后，由业主、承包商共同组织验收，验收合格后进入下一个阶段；4.2.2最终验收：工程质保期结束后，由业主、承包商共同组织验收，验收合格后本合同履行完毕。4.3若工程验收不合格，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。5.2承包商若未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主若未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的工程验收合格之日止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________。一、附件列表：1.城市综合体幕墙安装工程设计方案2.施工图纸及相关技术文件3.材料采购清单及相关合格证明4.施工人员名单及相关资质证书5.质量保证书6.安全文明施工保证书7.合同价款支付凭证8.工程验收报告9.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成工程，认定违约。2.业主未按照约定时间支付合同价款，认定违约。3.工程验收不合格，认定违约。4.双方未按照本合同约定履行义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.城市综合体：指集购物、休闲、娱乐、居住、办公等多功能于一体的现代化大型建筑群。2.幕墙：指建筑外墙采用的一种轻质、透明、美观、耐用的围护结构。3.质保期：指承包商对工程质量承担保证责任的期限。4.违约金：指违约方按照本合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，确保工程质量。3.付款延迟：解决办法：双方协商付款计划，确保合同价款按时支付。4.争议解决：解决办法：友好协商，无法解决的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场