2024版建设装饰工程施工合同

2024版建设装饰工程施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________第二条合同价格2.1本合同采用固定总价合同，施工方按甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关资料报价，经双方确认后形成合同价格。合同价格详见附件一。2.2合同签订后，如甲方要求变更工程内容、规模、施工条件等，导致合同价格发生变动，双方应按本合同约定的价格调整机制进行调整。第三条合同履行3.1施工方的义务（1）按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关资料，按时完成施工任务。（2）确保工程质量符合国家标准及甲方要求。（3）严格按照合同约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工期延误，按本合同约定的违约责任进行赔偿。（4）施工过程中，遵守国家法律法规，确保施工安全，如有安全事故，施工方应承担相应责任。（5）负责办理工程验收、保修等相关手续。3.2甲方的义务（1）按照合同约定，向施工方支付合同价款。（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施。（3）协助施工方办理工程验收、保修等相关手续。（4）履行合同约定的其他义务。第四条合同价款的支付4.1本合同价款分为三次支付，具体支付比例和时间详见附件二。4.2甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。4.3甲方未按时支付合同价款，按本合同约定的逾期付款违约金进行赔偿。第五条违约责任5.1施工方未按照约定完成施工任务，或工程质量不符合国家标准及甲方要求，甲方有权要求施工方限期整改，并按本合同约定的违约金进行赔偿。5.2甲方未按照约定支付合同价款，施工方有权要求甲方限期支付，并按本合同约定的逾期付款违约金进行赔偿。5.3双方违反合同约定的其他条款，按本合同约定的违约责任进行赔偿。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：

1.附件一：合同价格明细表

2.附件二：合同价款支付时间表二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定完成施工任务或工程质量不符合国家标准及甲方要求的，视为违约。

2.甲方未按照约定支付合同价款的，视为违约。

3.双方违反合同约定的其他条款的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.固定总价合同：合同价格在签订后不再因工程量、工程内容等变化而调整的合同。

2.逾期付款违约金：甲方未按照约定支付合同价款，应支付的违约金。

3.工程验收：甲方对完成的工程进行检查，确认符合合同约定的质量、功能等方面的要求。

4.保修：施工方在合同约定的保修期内对工程出现的质量问题进行修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。

2.工程质量问题：如施工过程中出现质量问题，甲方有权要求施工方立即整改，并按照约定承担违约责任。

3.支付纠纷：如甲方未按时支付合同价款，施工方有权要求甲方限期支付，并按照约定支付逾期付款违约金。

4.变更工程：如甲方要求变更工程内容、规模、施工条件等，导致合同价格发生变动，双方应按照约定的价格调整机制进行调整。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设装饰工程施工项目，如住宅、商业、办公楼等。

2.适用于施工方具备相