建设工程施工合同范本正规范本

建设工程施工合同范本正规范本(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同主体2.1甲方（业主）应按照本合同约定，向乙方支付工程价款，并负责协调解决工程实施过程中与第三方的事宜。2.2乙方（施工单位）应按照本合同约定，完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。三、合同价格3.1双方确认，本合同工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价是基于甲方提供的设计图纸、工程量清单及相关技术要求编制的，包含所有工程内容的价格。3.3合同价格为本工程最终结算价格，除非双方另有约定，任何一方不得以任何理由提出增加或减少合同价款的要求。四、合同履行4.1甲方责任：（1）提供完整的工程设计图纸、技术要求及相关资料，并保证图纸和资料的准确性；（2）按时支付工程进度款，支付方式及付款时间按照本合同约定执行；（3）协调解决工程实施过程中与第三方的事宜，确保工程顺利推进。4.2乙方责任：（1）严格按照设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量；（2）按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度；（3）加强施工现场管理，确保工程施工安全；（4）做好环境保护和文明施工工作，遵守相关法律法规。五、工程进度与付款5.1工程进度按照双方约定的时间表执行，乙方应按时完成各阶段工程。5.2付款方式为：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的付款节点时，乙方提交进度款申请，甲方审核无误后支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交最终结算款申请，甲方审核无误后支付最终结算款。六、工程质量保修6.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。6.2在保修期内，因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方负责及时修复并承担相应费用。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2甲方逾期支付工程价款的，应按照逾期部分价款的每日千分之五支付违约金。7.3乙方逾期完成工程的，应按照逾期部分工程价款的每日千分之五支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的保修期后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更甲方在不影响乙方可合理施工的前提下，有权根据项目需要对工程设计、施工内容、工程量等进行变更。甲方应提前至少__个工作日将变更事项通知乙方，并提供变更图纸、技术要求等相关资料。乙方应在收到变更通知后__个工作日内向甲方提出变更工程价款及工期的调整意见。甲方应在收到乙方意见后__个工作日内确认，并将确认的变更工程价款及工期调整意见书面通知乙方。1.2甲方延期甲方因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定的工期完成，甲方应提前至少__个工作日将延期事项通知乙方，并提供相关证明材料。乙方应根据甲方的延期通知，合理调整施工计划和人员安排。延期导致的工程价款及工期调整，双方应另行协商确定。1.3甲方提前竣工甲方因特殊情况要求提前完成工程，应提前至少__个工作日将提前竣工要求通知乙方。乙方应根据甲方的要求，制定合理的施工计划，并采取措施确保工程质量和安全。提前竣工导致的工程价款及工期调整，双方应另行协商确定。1.4甲方付款义务甲方应按照本合同约定的付款时间、付款比例和付款方式按时支付工程价款。甲方逾期支付工程价款的，应按照逾期部分价款的每日千分之五支付违约金。甲方未按约定支付工程价款的，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此产生的额外费用。1.5甲方监督与检查甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，确保工程施工质量和进度符合合同约定。甲方发现乙方施工不符合设计要求或合同约定的，有权要求乙方立即整改。乙方应积极配合甲方的监督与检查工作。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证乙方承诺按照设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。工程竣工后，乙方应按照相关法律法规和行业标准的要求，对工程进行自检、复检和验收。工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。2.2乙方进度保证乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照逾期部分工程价款的每日千分之五支付违约金。乙方应提前至少__个工作日将延误原因和预计延误时间通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.3乙方安全责任乙方应加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。乙方应按照相关法律法规和行业标准的要求，制定并落实安全生产措施。如因乙方施工原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的损失。2.4乙方环境保护和文明施工乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。乙方应严格执行文明施工要求，确保施工现场的整洁、有序。如因乙方原因导致环境污染或违反文明施工要求的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的损失。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责本合同涉及的第三方中介机构，如监理、设计、检测等，应独立、公正地履行其职责，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三方中介机构应按照相关法律法规和行业标准的要求，提供真实、准确、完整的报告和数据。3.2第三方中介费用第三方中介机构的费用由甲方承担。如因乙方原因导致第三方中介机构费用增加的，乙方应承担相应费用。3.3第三方中介监督与检查第三方中介机构有权对乙方的施工过程进行监督与检查，乙方应积极配合。第三方中介机构发现乙方施工不符合设计要求或合同约定的，有权要求乙方立即整改。如乙方拒不整改的，甲方有权暂停支付工程进度款，直至乙方整改合格。3.4第三方中介变更如甲方、乙方同意变更第三方中介机构，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。变更后的第三方中介机构应继续履行原中介机构的职责，并承担相应费用。本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同有任何冲突，以本附件为准。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.施工规范和标准4.工程竣工验收标准5.安全生产措施方案6.环境保护和文明施工要求7.第三方中介机构资质证明8.工程变更协议9.工程进度款支付证明10.工程质量保修书二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程价款，按照逾期部分价款的每日千分之五支付违约金。2.乙方逾期完成工程，按照逾期部分工程价款的每日千分之五支付违约金。3.甲方变更、延期或提前竣工导致工程价款及工期调整，双方应另行协商确定。4.乙方施工质量不符合约定，需返工、整改，并承担相应费用。5.乙方施工进度不符合约定，需按照逾期部分工程价款的每日千分之五支付违约金。6.乙方施工安全不符合约定，需承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的损失。7.乙方环境保护和文明施工不符合约定，需承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的损失。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工程竣工验收：指工程完成后，由甲方、乙方及第三方中介机构共同进行的质量、安全、功能等方面的检查和评定。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，按照约定或法定标准向对方支付的金钱赔偿。4.保修期：指乙方对所施工工程质量负责的期限，自工程竣工验收合格之日起计算。5.第三方中介机构：指独立于甲方和乙方之外，为双方提供专业服务的机构，如监理、设计、检测等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：及时沟通，协商确定变更工程价款及工期，签订变更协议。2.工期延误：提前通知甲方，采取措施加快施工进度，避免逾期违约。3.质量问题：严格按照设计要求和施工规范施工，加强自检和复检，确保工程质量。4.付款纠纷：