城市综合体应急照明施工合同

城市综合体应急照明施工合同合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________第一条工程内容1.1本合同应急照明施工内容包括：________________（具体内容详见附件）。1.2施工方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。第二条施工期限2.1本工程计划开工日期为：____年____月____日。2.2本工程计划竣工日期为：____年____月____日。2.3施工方如需延期，应提前向业主申请，经业主批准后方可延期。第三条工程质量及验收3.1施工方应严格按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：（1）验收应按照国家和行业相关标准进行；（2）工程验收不合格的，施工方应按照验收意见及时整改；（3）经整改后仍不符合要求的，业主有权要求施工方重新施工。第四条合同价格及支付4.1本合同总价款为：____元（大写：____________________元整）。4.2支付方式：（1）施工过程中，业主按工程进度支付相应款项；（2）工程验收合格后，业主支付剩余款项。第五条违约责任5.1施工方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。5.2业主未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：__________________代表（签名）：____________________代表（签名）：__________________日期：____年____月____日附件：1.应急照明施工设计方案2.施工图纸及相关技术资料3.工程量清单4.国家和行业相关标准及规范一、附件列表：1.应急照明施工设计方案2.施工图纸及相关技术资料3.工程量清单4.国家和行业相关标准及规范二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程的，视为违约。2.业主未按照约定时间支付合同款项的，视为违约。3.施工质量不符合约定或国家和行业相关标准的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中指定的项目所有权人或其授权代表。2.乙方（施工方）：指合同中指定的承担施工义务的法人或其他组织。3.合同总价款：指合同双方约定的工程完成所需支付的全部金额。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，如需重新安排施工计划，应签订补充协议。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，必要时更换施工队伍，重新验收。3.款项支付纠纷：解决办法：按照合同约定履行付款义务，双方可签订付款协议明确支付时间及方式。4.设计变更：解决办法：双方协商一致后进行设计变更，签订变更协议。五、所有