结构施工合同书(2024版)

结构施工合同书(2024版)合同编号：__________鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行结构施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同工程的设计、施工、验收及保修等一切相关工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成本合同工程的设计方案，并提交甲方审批。2.3乙方应按照设计方案和施工图纸，进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.4乙方应按照约定时间完成工程施工，并承担因工期延误造成的相应责任。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方完成工程后，甲方应进行验收，验收合格后支付剩余合同价款。3.4乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第四条工程质量与保修4.1乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。4.2乙方应对本合同工程实行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由乙方承担。4.3乙方应建立健全工程质量管理制度，加强工程质量监督，确保工程质量。第五条工期5.1乙方应按照双方约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。5.2甲方应按照约定时间提供施工场地、材料等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。第六条违约责任6.1乙方未按照设计方案和施工图纸进行施工，导致工程质量不符合约定的，乙方应承担违约责任。6.2乙方未按照约定时间完成工程施工，导致工期延误的，乙方应承担违约责任。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款，导致工期延误的，甲方应承担违约责任。6.4甲方未按照约定提供施工场地、材料等，导致工期延误的，甲方应承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.设计方案

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料供应合同

5.施工设备租赁合同

6.工程验收报告

7.保修条款

8.税务发票二、违约行为及认定：

1.乙方未按照设计方案和施工图纸进行施工，导致工程质量不符合约定的，视为违约。

2.乙方未按照约定时间完成工程施工，导致工期延误的，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款，导致工期延误的，视为违约。

4.甲方未按照约定提供施工场地、材料等，导致工期延误的，视为违约。三、法律名词及解释：

1.合同价款：指双方约定的工程总价款。

2.工期延误：指工程实际完成时间超过约定的完成时间。

3.工程质量：指工程符合设计方案、施工图纸及相关法律法规和行业标准的情况。

4.保修：指乙方对工程在保修期限内出现的质量问题进行维修、更换或赔偿的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度缓慢：

解决办法：加强双方沟通，确保乙方合理调配人力、物力，按计划推进工程进度。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方应严格按照设计方案和施工图纸施工，甲方发现问题应及时提出，双方共同解决。

3.付款问题：

解决办法：甲方按照约定时间支付合同价款，如遇特殊情况，可与乙方协商调整付款进度。

4.工期延误：

解决办法：双方应充分沟通，合理调整工期计划，确保工程按时完成。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑结构施工工