2024年全国一级建造师之一建矿业工程实务考试快速提分题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、作为矿山建设设计依据的地质勘探报告，必须经过（）批准。A.国务院B.矿山建设主管部门C.国务院矿产储量审批机构D.设计单位上级部门

2、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员

3、北方高寒地区抗冻性要求较高的地下建筑混凝土自防水施工，宜选用()防水混凝土。A.引气剂B.减水剂C.密实剂D.膨胀剂

4、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A.班长负责B.爆破员负责C.一炮三检D.瓦检员负责

5、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是（）。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力

6、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是（）。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填

7、在建筑安装工程费中，下列属于其他项目费的是()。A.社会保险费B.总承包服务费C.住房公积金D.工程排污费

8、矿山工程的建井工期是（）。A.准备期与矿井竣工期之和B.建井总工期C.矿井投产期D.竣工期

9、矽肺病的预防措施是“风、水、密、净和护”五个方面，其中“护”是指（）。A.采取个体防护措施B.采取对矿尘设置护栏C.对矽肺病患者采取保护措施D.在作业区实行洒水防护

10、露天浅孔台阶爆破时至少有()个自由面。A.2B.3C.4D.5

11、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其20m以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气

12、下列建筑安装工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.临时设施费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.已完工程及设备保护费

13、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法

14、施工机具使用费应包括()的内容。A.场外运费?B.因公差旅交通费?C.工具用具使用费?D.检验试验费

15、根据《煤矿防治水规定》的规定，防治水工作应当坚持()的原则。A.预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采B.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理C.先治后采、科学采掘、有疑必探、先探后掘D.预测预报、科学采掘、专项治理、安全第一

16、会耽误矿业工程项目施工进度计划完成的行为是()。A.增开主副井贯通巷道B.利用了部分永久设备C.提高了合同的要求D.增加了工作面

17、适用于直径5m、井深600m立井井筒施工的机械化配套方案是()。A.IV型井架，JK2.8／15.5提升机，FJD-6伞钻，液压滑升模板B.IV型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-9伞钻，液压滑升模板C.IVG型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-4伞钻，YJM系列模板D.IVG型井架，2JK2.5／20提升机，FJD-6伞钻，YJM系列模板

18、泥浆护壁成孔灌注桩护筒设置说法错误的是（）A.护筒埋设应准确、稳定B.护筒中心与桩位中心的偏差不应大于500mmC.护筒的埋设深度不宜小于1.0m（黏性土）或1.5m（砂土）D.高度应满足孔内泥浆面高度要求，一般宜高出地面300-400mm或高出地下水位1.5m

19、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水

20、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结壁厚度D.制冷液种类

21、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，浓缩池和沉淀池属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送线路与管线

22、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98％B.90％C.85％D.80％

23、关于光面爆破技术，说法正确的是（）A.周边眼应选用高密度低爆速的炸药B.周边眼应采用耦合装药结构，同时起爆C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大D.在主爆区之后起爆

24、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm

25、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是（）。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽

26、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，矸石场属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线

27、混凝土结构检验中，梁、柱的钢筋保护层厚度允许误差是()。A.不应大于±5mmB.不应小于±5mmC.不应大于±5cmD.不应小于±l5cm

28、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额

29、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是()。A.Ⅱ级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件

30、矿山地质中，属于黏性土的状态指标的是()。A.塑性指数B.压缩性指数C.可松性D.地基变形性

31、对钢材进行冷加工强化的目的是（）。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度

32、下列关于矿产资源属性的说法中，正确的是（）。A.矿产资源属于国家所有，并由各级政府行使所有权B.国家实行探矿权、采矿权授权制度C.矿产资源的探矿权、采矿权一律不得转让D.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权

33、事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，（）核定事故等级。A.应按照变化前核定的数据B.如救援不足30d的按原等级C.如救援超过30d的按变化的数据D.应按照变化后的伤亡人数重新

34、关于矿井通风方式的说法，正确的是()。A.矿井都要求另设一个风井广场B.两翼对角式通风指入排风井分别位于井田两翼C.利用主、副井通风的系统形成时间晚D.主、副、风井可以同时置在井田中央

35、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。A.银行控制B.定额管理C.奖罚政策D.限制流动资金

36、风井若在关键线路上，则安排风井（）不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工

37、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.0～1.2mB.0.7～0.8mC.0.5～0.6mD.0.3～0.4m

38、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5㎡B.8㎡C.12㎡D.14㎡

39、一承包商承揽了一井筒的施工任务，施工准备由承包商负责，业主协助，施工中发生的（）事件承包商可以向业主进行索赔。A.井口场地未进行平整而无法竖立井架B.施工人员技术水平低而延误进度C.施工设备没有及时进场而延误开工D.施工图纸不能及时提供而延误施工

40、以下炸药中属于含水炸药的是（）。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药

41、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是（）。A.Ⅱ级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件

42、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由

43、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有()。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便

44、某基坑要求降水深度22m，土的渗透系数为100m／d，采用井点降水时宜选用（）。A.管井井点B.深井井点C.喷射井点D.一级轻型井点

45、当副井井筒到底开掘巷道的长度超过()时应进行初次定向。A.10mB.15mC.20mD.25m

46、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道

47、不属于按物质消耗分类范畴的定额是（）。A.基础定额B.人工消耗定额C.材料消耗定额D.机械消耗定额

48、井筒中固定盘与封口之间的关系是（）。A.固定盘在封口盘下4?8mB.封口盘是井筒中的第二个盘C.封口盘在固定盘以下4?8mD.固定盘是井筒中的第一个盘

49、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件

50、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策二、多选题

51、设计喷射混凝土强度等级多采用C15-C20，喷层厚度通常为（）左右。A.8-12cmB.10-13cmC.10-15cmD.15-17cm

52、作为编制施工图预算的依据和项目招、投标报价基础的是（）。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.人工消耗定额

53、贯通测量的技术工作内容和要求,错误的是（）A.应保证原始资料的可靠性和起算数据的准确无误B.对于精度要求高的贯通，应有提高精度的相应措施C.贯通测量导线最后的（不少于3个）测站必须设置牢固D.最后一次标定贯通方向时，两个相向工作面间的距离不得小于30m

54、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是（）。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和水的黏土层D.膨胀土层

55、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致

56、关于尾矿库库址选择原则的说法，正确的是（）。A.位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游B.位于全国和省重点保护名胜古迹的上游C.位于汇水面积小，有足够的库容D.位于地质构造复杂、不良地质现象严重区域

57、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输

58、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置

59、民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识

60、不属于矿产开发可行性研究的内容是（）。A.项目经济分析和评价B.矿产资源可靠性研究C.项目施工图设计D.项目环境影响评价

61、矿山工业场地内主要建(构)筑物中，矸石场属于()类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线

62、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接

63、下列水泥性能指标，属于废品的是（）。A.终凝不合格B.水化热高C.体积安定性不良D.强度高

64、以下有利于矿山项目提前竣工的合理方法是（）。A.不设井筒单开巷道B.永久井塔可以安装好再移到井口C.基岩采用箕斗提升D.施工力量均匀安排在各个工作面

65、在矿业工程中，下列措施能提高混凝土耐久性的是()。A.在混凝土配合比中加入大量的矿物掺合料B.保证水泥足量和采用较大的水灰比C.限制最大水灰比和最大水泥用量D.采用级配好且干净的砂、石骨料，并选用粒径较大或适中的砂、石骨料

66、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按（）方法处理。A.无偿使用、有偿维修B.无偿使用、无偿维修C.有偿使用、无偿维修D.有偿使用、有偿维修

67、当施工过程中发现地质条件有重大差别时，施工单位做法正确的是（）。A.静候建设单位提出主导意见B.根据实际情况改变施工方案C.与设计单位共同修改方案D.立即停止施工

68、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采

69、用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。A.韧性B.耐疲劳性C.可焊性D.耐磨性

70、钢结构采用焊接方法施工的缺点是（）。A.加工方便B.构造复杂C.刚度小D.焊缝附近的钢材因焊接的高温作用而形成热影响区，造成局部材质变脆

71、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力

72、下列关于采用井壁注浆堵水时必须遵守的内容，说法错误的是（）。A.钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量B.钻孔中无水时，必须严密封孔C.井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mmD.双层井壁支护时，一般进行破壁注浆

73、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围

74、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用（）两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔

75、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用

76、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复

77、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的（）。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性

78、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（）。A.当地公安机关B.当地安监部门C.生产单位D.使用单位

79、矿山地面严重下沉的主要原因是()。A.疏干排水B.地下开挖C.山体滑坡D.山体开裂

80、伞形钻架不工作时一般()。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口

81、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重B.各专家的权重C.风险类型总数D.风险等级总数

82、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是()。A.施工环境温度宜在15℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接

83、横道图施工进度计划的主要优点是（）。A.能正确反映出工程项目的关键所在B.能明确反映出工作之间的逻辑关系C.可有效反映出工作所具有的机动时间D.形象、直观，易于编制和理解

84、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m2

85、井筒中固定盘与封口之间的关系是（）。A.固定盘在封口盘下4?8mB.封口盘是井筒中的第二个盘C.封口盘在固定盘以下4?8mD.固定盘是井筒中的第一个盘

86、明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。A.项目经理B.班组长C.专(兼)职消防员D.工程师

87、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度

88、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2

89、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件→商务评审→开标→签订承包合同B.编制招标文件→开标→综合评审报告→签订承包合同C.组织招标机构→初评→开标→签订承包合同D.组织招标机构→综合评审报告→开标一签订承包合同

90、关于工程索赔，说法正确的是（）。A.索赔专指承包商对由发包商违约造成的损失向发包人提出的赔偿要求B.发包商延迟支付不能成为承包商索赔的原因C.因建设手续不全的停工对承包商造成的损失，可通过索赔获得包括应得盈利在内的补偿D.由发包商指定的供货商违约，承包商可根据供货合同向合同对方提出索赔

91、关于微差爆破的说法，错误的是（）。A.能增加单位炸药消耗量B.可降低爆炸产生的地震效应C.能减少抛掷使用D.可实现巷道全断面一次爆破

92、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道

93、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道

94、矿山地质中，土的坚实系数为f=0．8～0，则土属于()类土。A.一B.二C.三D.四

95、收货单位向运达地县级人民政府公安机关办理运输许可证时，提交的资料不包括（）。A.《爆炸作业单位许可证》B.《民用爆炸物品销售许可证》C.《民用爆炸物品购买许可证》D.《民用爆炸物品生产许可证》

96、钢结构具有的特点是()。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀

97、下列关于采购管理工作基本程序的表述，正确的是()。A.编制采购计划及采购进度计划→接收请购文件→检验→包装运输B.编制采购计划及采购进度计划→接收请购文件→包装运输→检验C.编制采购计划及采购进度计划→包装运输→接收请购文件→检验D.编制采购计划及采购进度计划→检验→接收请购文件→包装运输

98、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架

99、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向

100、斜井开拓矿井采用普通胶带运输时，斜井倾角不应超过（）。A.14B.16C.18D.20三、问答题

101、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】2.事件1中建设单位的做法是否合理为什么3.事件2中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小4.该案例中商品混凝土的技术指标是什么5.分析事件3中的事故原因。6.冻结井筒的试挖条件是什么

102、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。

103、西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?

104、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。

105、某施工单位承担了一煤矿矿井的二期工程施工，该矿井采用一对立井开拓方式，永久通风系统尚未形成，巷道最远通风、运输距离达2km，矿井为低瓦斯矿井。二期工程施工期间通过主井临时提升，副井进行永久装备。施工单位经过慎重研究后编制了施工组织设计，其中部分内容如下：(1)为了保持施工人员的体力，在运输距离超过1000m时采用固定厢式矿车运输人员，架线电机车牵引运输，列车运行速度5m／s，并编制专项安全技术措施确保运输安全；(2)为了保证远距离通风效果，在井底车场设置风门，并安装临时辅助扇风机，形成主井进风，副井回风的通风系统；(3)斜巷运输专门强调了下坡点的阻车器、常闭式跑车防护装置、小绞车的防护挡板、地滚、行车不行人的声光提示等内容；(4)工作面爆破采用煤矿安全炸药、使用秒延期雷管起爆、采用48V安全电源引爆、爆破时进行“一炮三检”以及放炮安全距离最低不能少于60m等措施；(5)在灾害预防篇章中还提及了顶板管理、防灭火以及防治水、综合防尘等内容。问题8.施工组织设计人员运输及倾斜巷道运输中存在哪些不符合安全规定要求的?应该如何改进?9.井下通风系统存在什么不妥?应该如何处理?10.有关爆破作业中存在哪些不符合规程要求的?正确做法应该是?

106、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为13.40元／m3，材料费为112.0元／m3，机械费11.6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为2215.68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为14.48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为116.4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】17.事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么18.事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)19.事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。20.事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些

107、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题21.分别分析几次事件中的索赔。22.试述承包人的索赔程序。

108、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：（4）该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图：根据事件（3），采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素

109、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价23.5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发24.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】25.本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。26.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。27.施工成本控制的主要依据包括哪些内容?28.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?29.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。30.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。

110、某高炉工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示)，E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊；其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。问题31.在原计划网络图的条件下，计算计划工期关键路线，并说出如果先E后G工作使用塔吊，塔吊的合理进场(不闲置)时间。32.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。33.在B工作延误条件下，采取先E后G工作使用塔吊，用图示说明工作关系，并确定B工作延误对工期变化是否有影响。34.在B工作延误10d，塔吊使用顺序为先E后G的条件下，业主提出为确保工期将J工作压缩5d，是否可行若可行，施工单位提出下列要求：1)J工作压缩5d增加赶工费25000元；2)塔吊闲置15d，每天补偿塔吊租赁费600元；3)由于B工作延误10d造成其他有关机械闲置，人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理

111、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?

112、【背景资料】某施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前，项目经理部编制了施工组织设计，内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。井底车场平面布置示意图部分内容如图2所示，相应的施工进度计划网络图如图3所示，关键线路上的工作由同一个工作队完成，各工作的作业时间均不可压缩。施工过程中发生如下事件：事件1：工程进行60d，施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况，发现：副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工；副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60％；副井空车线(工作B)已完成其工程量的80％；中央变电所(工作E)由于设计变更，尚未开始作业，预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成，工程不能按时交付，与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划，以满足工期要求。经施工单位计算，工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元，按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。事件2：由于建设单位提供设计资料不及时，导致外水仓(工作H)延误10d，已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元，窝工费15万元。事件3：内水仓(工作I)施工过程中，施工单位设备发生故障，导致该工作延误6d，修理设备花费6万元，增加窝工费8万元。针对事件1～事件3，施工单位向建设单位提出了索赔。【问题】35.施工组织设计中的资源供应计划主要包括哪些内容?36.根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作。37.事件1中施工单位发现工作E延误后，应如何安排后续工程施工，才能够保证计划工期(用文字说明)?38.就事件1～事件3，逐一说明施工单位可向建设单位索赔的费用和工期。

113、背景某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到－20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20天，要求索赔。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？

114、背景资料某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁（模板厚度60mm）。在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队的考核办法，规定项目部每月月底对施工质量进行验收，合格后按进度支付施工队人工工资，并要求施工队每周做一组试块。施工队长将考核指标层层分解到班组，规定出碴班每出一桶岩碴记1分，并要求岩碴面距吊桶上沿高度为50mm～120mm，否则不予记分；砌壁班立模时的模板上口要低于上段井壁100mm，以便于浇筑混凝土，脱模后立即用细石混凝土填实接茬缝。在井筒施工到350.0m～353.6m时，以井筒中心为基准，测量井筒荒断面的半径如表1，测点分布见测点布置图。由于大雨影响石子进场，三天未能浇筑混凝土，施工单位为了确保安全，对该段井筒进行了锚喷临时支护，喷射混凝士厚度70mm。石子到场后。砌壁班下放模板、凿毛接茬面表层，模板落位后以井筒中心为基准测量了模板底部内侧的半径，开始浇筑混凝土。测量结果见表2，测点位置见测点布置图。

115、背景某矿井选矿厂工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如下图所示)，G和J的施工全过程工作共同用一台塔吊，其中由于业主图纸送达延误致使C工作推迟10d。问题39.在原计划网络图的条件下，计算计划工期关键路线，并说出如果先G后J工作使用塔吊，塔吊的合理进场(不闲置)时间。40.用图示说明先J后G工作使用塔吊的工作关系。41.在C工作延误条件下，采取先G后J工作使用塔吊，用图示说明工作关系，并确定C工作延误对工期变化是否有影响。42.在C工作延误10d，塔吊使用顺序为先G后J的条件下，业主提出为确保工期将L工作压缩5d，是否可行?若可行，施工单位提出下列要求：(1)L工作压缩5d增加赶工费25000元；(2)塔吊闲置15d，每天补偿塔吊租赁费600元；(3)由于C工作延误10d造成其他有关机械闲置，人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?

116、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度500m。合同约定分项工程量增减10％以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件1：在井筒施工到450m深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深40m的设计变更。根据事件1和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】43.事件1中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。44.事件1中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?45.事件2中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?46.事件2中，井筒延深40m，施工单位应如何进行价款调增?

117、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）

118、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。【问题】47.施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。48.在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?49.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。50.该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?

119、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。51.施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法52.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响

120、背景某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题?53.库房值班人员的错误行为在哪里??54.分析事故发生的原因及其预防措施。四、问答题

121、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23ms／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到～20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题55.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?56.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?57.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?58.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

122、背景资料某大型矿井采用立井开拓方式，主井直径6.0m，井深890m；副井直径7.0m，井深850m；设计巷道断面较大，井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中，基岩段涌水量小于10m3／h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工，装载硐室随井筒同时施工；主井进行临时改绞，用临时罐笼提升。实际施工中，副井施工较顺利，预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差，施工的涌水量达65m3／h。施工单位通过增加排水设备，强行通过了含水层。由于涌水影响，预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究，决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。

123、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题59.锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?60.哪些锚杆检查方法不符合要求?61.记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?62.哪些检查内容是质量的主要控制点?

124、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。【问题】63.该基坑属于几级基坑说明理由。64.该基坑宜采用何种降水方式其最小降水深度应为多少65.该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有哪些66.该基坑施工违反了哪些主要安全规定67.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么

125、背景某钢厂将一条年产100万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。问题1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？'2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？

126、某省属重点矿业工程项目计划于2010年12月28日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。

127、背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。将各相关单位填入下列关系图。

128、1、背景资料某矿斜井深度为1200m，断面为20m2，坡度为-15°。采用矿车提升。根据地质资料显示，井筒涌水量为20m3/h。施工单位在井口安装了阻车器，在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点上方安设了一道挡车栏。某日上午10时，发生一起矿车跑车事故造成井下2人死亡，3人重伤。施工单位项目经理立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。下午2时，项目经理将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，直接经济损失450万元。2、问题：（1）斜井装岩设备有哪些？（2）防跑车装置设置是否合理？（3）采用几级排水、水泵流量等如何确定？（4）发生的事故是几级事故，该级事故的标准是什么？（5）项目经理的做法是否合理，为什么？

129、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价68.2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深69.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)

130、背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。项板冒落事故的主要责任、连带责任分别由谁承担？由谁承担由此造成的经济损失？

131、某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角22°，斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20m槽钢，间距为0.6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。第2天，技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1.0~1.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故，造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。问题70.该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么？71.该事故发生的主要原因是什么？具体表现在哪几方面？72.该事故的责任应由哪些人承担？73.该事故应按怎样的程序进行处理？

132、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题74.该基坑属于几级基坑？说明理由。75.该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？76.该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？77.该基坑施工违反了哪些主要安全规定？78.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？

133、某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f=4～6;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250～260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260～275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250~275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不妥，请给出正确的做法。2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250~275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。

134、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题79.库房值班人员的错误行为在哪里?80.分析事故发生的原因及其预防措施。

135、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20天；因雨天不能正常施工延误工期10天；由于交通不便造成误工10天，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?

136、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？

137、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量20m3／h左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附近安装两台排水能力为100m3／h的卧泵，其中一台备用(主井底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井井筒65m处，发生了迎头突水，涌水达到220m3／h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】81.分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题82.施工单位在突水后应采取哪些紧急措施83.施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作84.工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些

138、背景某矿山项目建井工程已完成招标工作，施工单位为保证施工项目的顺利进行，认真地进行了进度控制计划的编制工作。主要包括编制矿井施工组织设计；确定保证总工期目标不被突破的对策措施；确定施工方案；工程进度的动态管理计划；施工总进度计划；工程进度的检査计划；施工总平面图及材料设备的采购供应计划；制定总工期突破后的补救措施等。工程进行过程中，有关单位进行联合检查，发现施工单位一台主要设备未能如期到位，导致总工期拖延15天；矿场方面原因引起较大设计变更，导致总工期拖延30天；由于地下勘探不明，遭遇老空积水，导致总工期拖延45天。（同一工作由不同原因引起的停工都不在同一时间）问题1.施工方所进行的进度控制工作是否包含了项目进度控制的整个过程？2.上述原因导致建井工程拖延多少时间？影响工期的因素属于哪些内容？3.针对以上因素，可采取哪些赶工措施？

139、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）施工招标过程中共有7家公司竞标。其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封；H公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。（4）C公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中3家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C公司的要求是否合理？为什么？

140、背景资料某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁（模板厚度60mm）。在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队