建设工程施工委托保证合同(2024版)

编号：__________建设工程施工委托保证合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工委托保证合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1委托方主体资格及基本情况1.2受托方主体资格及基本情况1.3保证方主体资格及基本情况1.4相关术语解释第二章：合同标的及范围2.1建设工程项目概况2.2施工合同的主要内容2.3保证合同的主要内容2.4工程质量、安全及环保要求第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价及其确定3.2支付方式及支付时间3.3价格调整机制3.4工程款支付保证第四章：合同履行及管理4.1委托方的义务与权利4.2受托方的义务与权利4.3保证方的义务与权利4.4工程变更及解除合同的条件第五章：工程质量、安全及环保5.1工程质量标准5.2施工安全措施5.3环保要求及措施5.4质量、安全事故的处理第六章：工期及进度6.1工期约定6.2施工进度计划6.3延期开工、停工及复工的条件和处理6.4提前竣工的奖励及处理第七章：违约责任7.1委托方的违约责任7.2受托方的违约责任7.3保证方的违约责任7.4违约赔偿金额及方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁条款8.3诉讼管辖8.4法律适用第九章：合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序9.3合同终止的条件及程序9.4合同终止后的相关处理第十章：合同的附则10.1合同的生效、修改和废止10.2合同的保管和复制10.3合同的解除和终止后的事宜10.4合同争议的解决及法律适用第十一章：合同附件11.1施工图纸及技术资料11.2工程量清单及报价单11.3合同担保文件11.4其他与合同有关的文件第十二章：合同的签订与解除12.1合同签订的条件及程序12.2合同解除的条件及程序12.3合同解除后的相关处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4风险责任的分配第十四章：合同的争议解决及法律适用14.1争议解决方式14.2仲裁条款14.3诉讼管辖14.4法律适用合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1委托方主体资格及基本情况1.1.1委托方的全称1.1.2委托方的法定代表人1.1.3委托方的注册地址1.1.4委托方的联系方式1.2受托方主体资格及基本情况1.2.1受托方的全称1.2.2受托方的法定代表人1.2.3受托方的注册地址1.2.4受托方的联系方式1.3保证方主体资格及基本情况1.3.1保证方的全称1.3.2保证方的法定代表人1.3.3保证方的注册地址1.3.4保证方的联系方式1.4相关术语解释1.4.1工程项目的定义1.4.2施工委托的定义1.4.3保证责任的定义1.4.4其他专业术语的解释第二章：合同标的及范围2.1建设工程项目概况2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.1.3工程规模2.1.4工程内容2.2施工合同的主要内容2.2.1施工范围2.2.2施工标准2.2.3施工工期2.2.4施工质量要求2.3保证合同的主要内容2.3.1保证的方式2.3.2保证的范围2.3.3保证的期限2.3.4保证的责任2.4工程质量、安全及环保要求2.4.1工程质量标准和要求2.4.2施工安全措施和要求2.4.3环保措施和要求2.4.4工程验收标准和方法第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价及其确定3.1.1合同总价的计算方式3.1.2价格调整的条件和方式3.1.3价格争议的解决方式3.1.4价格的最终确定方式3.2支付方式及支付时间3.2.1支付方式3.2.2支付时间3.2.3支付金额3.2.4支付条件的满足方式3.3价格调整机制3.3.1价格调整的条件3.3.2价格调整的程序3.3.3价格调整的幅度和方式3.3.4价格调整的最终决定权3.4工程款支付保证3.4.1工程款的支付保证方式3.4.2工程款支付保证的金额3.4.3工程款支付保证的有效期限3.4.4工程款支付保证的解除条件第四章：合同履行及管理4.1委托方的义务与权利4.1.1委托方的义务4.1.2委托方的权利4.2受托方的义务与权利4.2.1受托方的义务4.2.2受托方的权利4.3保证方的义务与权利4.3.1保证方的义务4.3.2保证方的权利4.4工程变更及解除合同的条件4.4.1工程变更的条件4.4.2工程变更的程序4.4.3解除合同的条件4.4.4解除合同的程序第五章：工程质量、安全及环保5.1工程质量标准5.1.1工程质量的验收标准5.1.2工程质量的控制措施5.1.3工程质量的检测方法5.1.4工程质量的保证措施5.2施工安全措施5.2.1施工安全的规章制度5.2.2施工安全的技术措施5.2.3施工安全的培训和教育5.2.4施工安全事故的处理程序5.3环保要求及措施5.3.1环保的标准和要求5.3.2环保的措施和方案第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁条款8.2.1双方同意提交仲裁的仲裁机构8.2.2仲裁地点和语言8.2.3仲裁裁决的终局性8.3诉讼管辖8.3.1双方同意由合同签订地人民法院管辖8.4法律适用8.4.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律第九章：合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件及程序9.1.1变更的条件9.1.2变更的程序9.2合同解除的条件及程序9.2.1解除的条件9.2.2解除的程序9.3合同终止的条件及程序9.3.1终止的条件9.3.2终止的程序9.4合同终止后的相关处理9.4.1合同终止后的结算9.4.2合同终止后的责任分配第十章：合同的附则10.1合同的生效、修改和废止10.1.1合同的生效条件10.1.2合同的修改程序10.1.3合同的废止条件10.2合同的保管和复制10.2.1合同正本和副本的保管10.2.2合同的复制和分发10.3合同争议的解决及法律适用10.3.1争议的解决方式10.3.2法律适用第十一章：合同附件11.1施工图纸及技术资料11.1.1图纸的编号和日期11.1.2技术资料的清单11.2工程量清单及报价单11.2.1工程量清单的编号和日期11.2.2报价单的金额和费用明细11.3合同担保文件11.3.1担保文件的类型和编号11.3.2担保文件的生效条件11.4其他与合同有关的文件11.4.1文件的名称和编号11.4.2文件的提交日期和方式第十二章：合同的签订与解除12.1合同签订的条件及程序12.1.1签订的条件12.1.2签订的程序12.2合同解除的条件及程序12.2.1解除的条件12.2.2解除的程序12.3合同解除后的相关处理12.3.1解除后的结算12.3.2解除后的责任分配第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1保密信息的范围和期限13.1.2违反保密条款的后果13.2知识产权保护13.2.1知识产权的归属和保护13.2.2侵犯知识产权的责任13.3不可抗力13.3.1不可抗力的定义和范围13.3.2不可抗力事件的后果处理13.4风险责任的分配13.4.1风险责任的识别和评估13.4.2风险责任的分配和承担第十四章：合同的争议解决及法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方应通过友好协商解决合同争议14.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2仲裁条款14.2.1双方同意提交仲裁的仲裁机构14.2.2仲裁地点和语言14.2.3仲裁裁决的终局性14.3诉讼管辖14.3.1双方同意由合同签订地人民法院管辖14.4法律适用14.4.1合同多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定合同内材料的供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更合同内容，乙方应予以配合。1.4甲方终止权在乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行时，甲方有权终止合同。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方保修责任乙方对施工质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。2.2乙方交付时间乙方应按照合同约定的时间交付工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对合同履行过程中获得的甲方商业秘密予以保密，未经甲方许可不得泄露。2.4乙方知识产权保护乙方应保证施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权，乙方应承担全部责任。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，确保合同双方权益。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由合同双方共同承担，费用比例在合同中约定。3.3第三方中介的决定效力第三方中介作出的决定对双方均具有约束力，双方应予以遵守。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获得的商业秘密予以保密，未经合同双方许可不得泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.合同担保文件4.其他与合同有关的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1不按约定时间支付工程款1.2提供的设计图纸或技术要求不符合规范1.3未按合同约定提供施工场地或条件1.4擅自变更合同内容或解除合同2.乙方违约行为2.1未能按约定的时间节点完成工程进度2.2施工质量不符合合同约定的标准2.3未按合同要求进行安全防护或环保措施2.4未经甲方同意，擅自变更设计或施工方案3.保证方违约行为3.1未能按约定提供担保或保证3.2保证的内容与实际情况不符3.3保证方未履行协助解决争议的义务三、法律名词及解释：1.合同违约：一方不履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的条件。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工程验收：对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定其是否符合合同规定的质量、安全、环保等要求。4.保修：承包商在一定期限内对工程质量问题提供修复或更换的服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商确定合理的延期时间，并按约定比例赔偿损失。2.施工质量争议解决办法：参照合同约定的质量标准进行