2024版建设工程施工合同的类型

2024版建设工程施工合同的类型合同编号：__________合同双方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的专业承包商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________二、合同类型2.1本合同为__________年建设工程施工合同，适用于__________（工程类型）项目的施工。2.2承包商应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。2.3甲方应按照合同约定，向乙方支付工程进度款和结算款。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.3合同价格采用固定价格方式，除非合同约定或双方协商同意进行调整。四、合同工期4.1开工日期：__________年__________月__________日。4.2竣工日期：__________年__________月__________日。4.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金。五、质量标准5.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。六、付款与结算6.1付款方式：甲方按照工程进度，向乙方支付进度款。6.2结算方式：工程验收合格后，乙方提交结算申请，甲方按照合同约定进行结算。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.材料和设备的技术规格和采购合同4.施工组织设计5.工程验收标准和方法6.质量保修条款7.付款凭证和进度报告8.变更订单9.违约金计算公式10.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，或工程质量不符合约定标准。2.甲方未按照合同约定支付进度款或结算款。3.乙方使用不合格的材料或设备，导致工程质量问题。4.甲方提供的施工场地、施工条件等不符合合同约定。5.双方未按照合同约定履行义务，导致工程延期或其他损失。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的建设工程项目的业主。2.乙方：指合同约定的具备相应资质和能力的专业承包商。3.工程设计费：指为工程项目进行设计所发生的费用。4.施工费：指为工程项目进行施工所发生的费用。5.材料费：指为工程项目购买所需材料所发生的费用。6.设备费：指为工程项目购买所需设备所发生的费用。7.人工费：指为工程项目支付的工人工资及福利费用。8.管理费：指为工程项目管理所发生的费用。9.风险费用：指为应对工程项目中可能发生的风险所预留的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致延误，应及时沟通并调整计划。2.工程质量问题：加强质量监管，严格按照设计规范和标准进行施工。发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款延误：甲方应按时支付进度款和结算款。如甲方拖延付款，乙方可依法向甲方追讨欠款。4.变更订单：双方应签订变更订单，明确变更内容和费用。如变更导致工程总价上涨，需重新签订合同并确认新的合同总价。5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.