医院新楼建设项目总承包招标合同

医院新楼建设项目总承包招标合同《篇一》合同编号：HGHY-SL-2024-0001甲方：__________医院乙方：__________建设有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方医院新楼建设项目总承包招标事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________医院新楼建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________平方米1.4工程总投资：__________万元1.5工程质量标准：__________二、合同范围2.1乙方承担本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作，并保证工程按期交付。2.2乙方应按照甲方的要求，完成与工程相关的前期工作，包括但不限于：办理相关手续、设计文件、施工图纸等。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价应包含全部工程内容，包括但不限于：设计费、材料费、施工费、管理费、利润等。3.3合同价格不包含以下费用：（1）工程变更引起的额外费用；（2）甲方原因导致的停工、窝工等损失；（3）不可抗力因素导致的额外费用。四、合同工期4.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________个月。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约天数×1%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。8.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。9.2双方应相互配合，共同完成工程的相关手续，确保工程合法合规。9.3双方在合同履行过程中产生的函件、文件、图纸等，均视为合同组成部分，具有同等法律效力。10.1工程设计文件10.2施工图纸10.3相关法律法规及规范要求甲方（盖章）：__________医院乙方（盖章）：__________建设有限公司甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日（注：以上合同，具体合同内容以实际签订的合同为准，合同中涉及的法律法规及规范要求，甲方、乙方应自行查阅和遵守。）《篇二》合同编号：HGHY-SL-2024-0002甲方：__________医院乙方：__________建设有限公司第三方：__________咨询管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________医院新楼建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________平方米1.4工程总投资：__________万元1.5工程质量标准：__________二、合同范围2.1乙方承担本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作，并保证工程按期交付。2.2乙方应按照甲方的要求，完成与工程相关的前期工作，包括但不限于：办理相关手续、设计文件、施工图纸等。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价应包含全部工程内容，包括但不限于：设计费、材料费、施工费、管理费、利润等。3.3合同价格不包含以下费用：（1）工程变更引起的额外费用；（2）甲方原因导致的停工、窝工等损失；（3）不可抗力因素导致的额外费用。四、合同工期4.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________个月。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约天数×1%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。七、甲方权利及利益保障7.1甲方有权对乙方的设计、施工等环节进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。7.2甲方有权根据工程实际情况，对工程进行必要的变更，乙方应予以配合，并按照变更后的要求继续施工。7.3甲方有权选择第三方咨询服务，以确保工程的顺利进行。八、乙方的违约及限制条款8.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2乙方在合同履行过程中，如有违法行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。8.3乙方在合同履行过程中，如有迟延履行、质量不合格等违约行为，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用。九、第三方合同主体的责权利9.1第三方负责为甲方咨询服务，包括但不限于：工程管理、质量监督、进度控制等。9.2第三方应按照甲方的要求，对乙方的工作进行评估，并提出合理化建议。9.3第三方应协助甲方处理合同履行过程中的争议和问题。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十一、合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。11.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。十二、其他约定12.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。12.2双方应相互配合，共同完成工程的相关手续，确保工程合法合规。12.3双方在合同履行过程中产生的函件、文件、图纸等，均视为合同组成部分，具有同等法律效力。13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关法律法规及规范要求甲方（盖章）：__________医院乙方（盖章）：__________建设有限公司《篇三》合同编号：HGHY-SL-2024-0003甲方：__________医院乙方：__________建设有限公司第三方：__________咨询管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________医院新楼建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________平方米1.4工程总投资：__________万元1.5工程质量标准：__________二、合同范围2.1乙方承担本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作，并保证工程按期交付。2.2乙方应按照甲方的要求，完成与工程相关的前期工作，包括但不限于：办理相关手续、设计文件、施工图纸等。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价应包含全部工程内容，包括但不限于：设计费、材料费、施工费、管理费、利润等。3.3合同价格不包含以下费用：（1）工程变更引起的额外费用；（2）甲方原因导致的停工、窝工等损失；（3）不可抗力因素导致的额外费用。四、合同工期4.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________个月。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及规范要求。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约天数×1%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。七、乙方的权利及利益保障7.1乙方有权按照合同约定，自主选择设计、施工等方面的合作伙伴。7.2乙方有权根据工程实际情况，对工程进行必要的变更，甲方应予以配合，并按照变更后的要求继续施工。7.3乙方有权选择第三方咨询服务，以确保工程的顺利进行。八、甲方的违约及限制条款8.1甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.2甲方在合同履行过程中，如有违法行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。8.3甲方在合同履行过程中，如有迟延履行、质量不合格等违约行为，乙方有权要求甲方立即整改，并承担由此产生的费用。九、第三方合同主体的责权利9.1第三方负责为乙方咨询服务，包括但不限于：工程管理、质量监督、进度控制等。9.2第三方应按照乙方的要求，对甲方的工作进行评估，并提出合理化建议。9.3第三方应协助乙方处理合同履行过程中的争议和问题。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十一、合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。11.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合