2024江西建设工程施工合同范本

2024江西建设工程施工合同范本合同编号：__________1.1名称：江西X建设工程有限公司1.2地址：江西省南昌市X区X路X号1.3联系人：X1.4联系电话：X2.1名称：X建筑工程有限公司2.2地址：江西省南昌市X区X路X号2.3联系人：X2.4联系电话：X鉴于业主为进行某项建设工程，需要委托承包商承担施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：X建设工程1.2工程地点：江西省南昌市X区X路X号1.3工程规模：X平方米1.4工程内容：根据附件工程设计图纸和工程量清单所列明的工程内容。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。2.3合同价格采取固定价格方式，即在约定的范围内不再调整。第三条合同工期3.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，共计____个月。3.2竣工日期：自开工日期起计算，共计____个月。第四条质量标准4.1本工程的质量标准应符合国家及行业的有关质量规定和标准，并达到设计文件和合同约定的要求。4.2工程质量保修期限为：自工程竣工验收合格之日起算，共计____年。第五条合同的履行5.1业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等，并保证其符合施工要求。5.2承包商应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，业主应按照合同约定支付工程款。第六条合同价款的支付6.1业主应按照双方约定的付款节点和比例支付工程款。6.2支付工程款时，承包商应提供等额的发票和相应的工程进度报告。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料设备采购清单4.施工方案5.工程进度报告6.工程验收报告7.保修条款二、违约行为及认定：1.业主违约：未按约定时间支付工程款提供的施工场地、条件、材料设备不符合施工要求2.承包商违约：未按约定时间完成工程工程质量不符合设计文件和合同约定未经业主同意，擅自更改设计方案或施工内容三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：为建设单位，负责委托承包商进行工程施工。2.乙方（承包商）：为施工单位，负责按照合同约定完成工程施工。3.合同总价：双方约定的工程完成后的最终价格。4.工程验收：对完成的工程进行检查，确认是否符合设计文件和合同要求。5.违约金：一方违约时，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、材料供应问题等。解决办法：协商调整工期，根据实际情况增减工程量。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：及时整改，严重问题暂停施工，查找原因并处理。3.工程款支付问题：原因：业主资金紧张、工程量增减等。解决办法：协商调整付款计划，提供相应的工程进度报告。4.设计变更：原因：业主需求变更、设计缺陷等。解决办法：双方协商确定变更内容，签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修工