建设施工合同证据目录(2024版)

建设施工合同证据目录(2024版)合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为项目业主，拥有项目建设的所有权和决策权，并委托乙方进行建设施工；乙方具有相应的建设施工资质和能力，愿意承担该项目的建设施工任务。为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总投资：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围包括__________。2.2合同内容：乙方根据甲方的要求，承担__________。第三条合同价格3.1合同价格：本合同的签约金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格调整：合同价格在__________内不进行调整。第四条合同工期4.1合同工期：本工程合同工期为__________日。4.2工期延误：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1工程质量：乙方应保证工程质量达到__________标准。5.2验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收。第六条付款与结算6.1付款方式：本合同付款分为__________期，每期付款金额和时间分别为__________。6.2结算：工程完成后，双方按照实际完成工程量进行结算。第七条违约责任7.1乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同附件：本合同附件包括__________。9.2合同修改：本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。9.3合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.合同履行过程中产生的所有往来函件5.工程变更通知书6.验收报告7.付款凭证8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程，认定为违约。3.甲方未按时支付合同款项，认定为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约。5.双方未按照约定解决争议，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，拥有项目建设的所有权和决策权。2.乙方：指承担建设施工任务的单位。3.合同工期：指双方约定的完成工程的时间。4.工程质量：指工程达到的标准和要求。5.违约行为：指未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人员或设备投入。2.工程质量问题：立即整改，重新验收，责任方承担相应损失。3.付款纠纷：查看付款凭证，核实金额，协商解决。4.施工条件不足：甲方及时提供，双方协商解决。5.争议解决：友好协商，协商不成，依法提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设施工项目。2.适用于有建设施工需求的业主与具有相应资质的施工单位。3.适用于确定工程