瓦工劳务分包合同范本

2024瓦工劳务分包合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：________________1.2项目地址：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：乙方负责项目中的瓦工劳务分包工作，包括但不限于瓦工施工、质量控制、安全防护等。二、合同价格及支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方按照双方约定的进度付款，具体付款方式及进度详见附件。2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同款项。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成瓦工劳务分包工作，确保工程质量、安全、进度符合甲方要求。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全。3.3乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。3.4甲方应提供乙方施工所需的场地、材料、设备等，并保障乙方的合法权益。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按约定扣除相应的违约金。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的全部工作内容之日终止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令权：甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方施工人员进行指令，乙方应无条件服从。如乙方违反甲方指令，导致工程损失或进度延误的，乙方应承担相应责任。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。甲方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料，乙方应予以配合。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要，对乙方施工内容进行变更。如甲方变更导致乙方成本增加或工期延误的，甲方应承担相应责任。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，终止乙方施工。如甲方终止合同导致乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障权：乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术要求等相关资料，以确保乙方按照甲方要求施工。如甲方提供的资料不完整、不准确导致工程质量问题的，甲方应承担相应责任。2.2乙方进度保障权：乙方有权要求甲方按约定提供施工场地、材料、设备等，以确保乙方正常施工。如甲方未按约定提供相关条件导致工期延误的，甲方应承担相应责任。2.3乙方权益保护权：乙方有权要求甲方依法保护乙方的合法权益，包括但不限于支付合同款项、提供施工条件等。如甲方未履行保护义务导致乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。2.4乙方合同解除权：如甲方未履行合同约定的义务，乙方有权解除合同。如乙方解除合同导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方与乙方之间的关系，确保合同顺利履行。如第三方中介未履行协调职责导致合同纠纷的，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如双方另有约定的，从其约定。3.3第三方中介保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务导致甲乙双方损失的，第三方中介应承担相应赔偿责任。3.4第三方中介退出机制：如第三方中介未能履行合同约定的义务，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出合同履行。如第三方中介退出导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应赔偿责任。一、附件列表：1.工程图纸和技术要求2.施工进度计划3.质量标准和要求4.安全防护措施方案5.施工材料和设备清单6.付款计划和进度7.违约金计算公式8.争议解决方式说明9.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，认定为本合同违约行为。2.乙方未按约定完成施工任务，认定为本合同违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为本合同违约行为。4.甲方未提供施工条件或未保障乙方合法权益，认定为本合同违约行为。5.第三方中介未履行协调职责，导致合同纠纷，认定为本合同违约行为。三、法律名词及解释：1.瓦工劳务分包：指乙方承担甲方工程中的瓦工施工、质量控制、安全防护等工作。2.工程进度：指按照合同约定的时间节点完成施工任务的速度和效率。3.工程质量：指施工过程中符合国家及地方规范标准的施工质量。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。5.争议解决：指当合同各方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付款项：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付款项。如协商无果，乙方可依法向法院提起诉讼。2.乙方施工进度延误：甲方应与乙方沟通，了解延误原因，并要求乙方采取措施加快进度。如乙方仍无法按约定履行合同，甲方有权按约定扣除违约金。3.工程质量问题：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，要求乙方整改。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工。4.施工安全事故：乙方应立即报告甲方并采取措施防止事故扩大。甲方应协助乙方处理安全事故，并根据实际情况追究责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目业主，乙方为瓦工劳务分包商的情况。2.适用于乙方在施工过程中，需要按照甲方要求完成瓦工施工任务的情况。3.