城市次干道修建

城市次干道修建合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为修建城市次干道，乙方具备相关修建资质及经验，经双方友好协商，就城市次干道修建事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________城市次干道修建工程1.2工程地点：____________________（具体位置）1.3工程规模：____________________（道路长度、宽度、车道数等）1.4工程内容：包括但不限于道路铺设、排水系统、交通设施、照明工程等。1.5工程总投资：____________________（金额）二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。2.2甲方应办理并取得工程所需的各类审批、许可手续。2.3甲方应指派专人负责协调、监督工程进度及质量，确保工程顺利进行。2.4甲方应按照约定时间支付工程进度款及尾款。2.5甲方应承担因不可抗力等原因导致的工程损失。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照约定的工程质量、进度、安全等要求完成施工。3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸及相关技术规范进行施工。3.3乙方应确保工程质量，不得使用不合格材料、设备及施工工艺。3.4乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场安全有序。3.5乙方应配合甲方完成工程验收及移交工作。四、工程进度和付款4.1工程进度：按照双方约定的时间表进行，具体以施工合同为准。4.2付款方式：甲方根据乙方提交的工程进度报告及验收合格证明，按约定时间支付工程进度款。4.3尾款支付：工程验收合格后，甲方应在约定时间内支付尾款。五、违约责任5.1甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。5.2乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应损失。5.4因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担返工、维修等费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸及相关技术资料3.工程审批、许可手续文件4.工程进度报告及验收合格证明5.施工合同二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程款：指合同约定的付款时间已到，甲方未能支付相应的工程款。3.甲方未办理并取得工程所需的各类审批、许可手续：指合同约定的甲方应办理的相关审批、许可手续未办理完毕。4.乙方使用不合格材料、设备及施工工艺：指乙方在施工过程中使用不符合合同约定的材料、设备及施工工艺。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.工程验收：指工程完成后，由甲方或者甲方指定的第三方对工程的质量、安全、功能等进行检查、评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时甲方同意延长工期。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，直至符合合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款条款进行支付，如有争议可通过协商解决或依法解决。五、所有应