版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
空调工程合同范本第一篇空调工程合同范本第一篇甲方(需方)
乙方(供方)
甲方根据实际需要,就向乙方采购格力空调用于办公室一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后,甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担:汽运。
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后,风险责任由甲方承担。
四、安装地点:______。
五、产品安装调试:____________。
(1)由乙方免费安装调试;
(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
空调工程合同范本第二篇委托方(以下简称甲方):
承接方(以下简称乙方):
甲乙双方经过友好协商,本着平等互利原则,按《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,共同签订本合同,合同条款如下:
第一条:工程内容
一、工程名称:
二、工程地点:工程范围:依据乙方设计的施工图
备注:1、本工程采用的空调主机型号为30HXC-250B
2、本工程不包含空调设备电源
第二条:承包方式
本工程采用包工包料方式承包施工。
第三条:工程造价
本空调系统工程总造价合计人民币¥元。大写:壹佰伍拾伍万贰仟贰佰零柒元整(未含税)。
第四条:第二条施工组织设计和工期
1、进度计划
乙方提供施工组织设计和进度计划的时间:乙方开工之日应提供施工组织设计、施工进度计划。
第五条:工程质量规范
1、本空调系统依据乙方设计的工程图纸及国家有关暖通施工工期合同工期定为自合同签订之日起45个工作日。程系统安装规范进行施工。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、乙方应认真按照标准和规范要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。
第六条:工程验收
1、在施工期间,甲乙双方应委派现场代表负责施工现场的管理,处理施工中所出现的问题;乙方在施工中应与现场的其他施工单位积极配合,并服从甲方的计划与安排。
2、乙方在达到合同所规定的工作量及质量要求后,要对系统进行运行调试,调试完成后,便可向甲方提出书面竣工验收通知,甲方在接到乙方通知七天内应组织验收人员对于工程进行验收。
3、工程竣工验收合格后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容,进行工程竣工结算。
第七条:付款方式
双方签订合同后,乙方组织人员进场施工,甲方须支付设备到现场后,甲方须再支付乙方设备款元设备运行调试验收后,甲方须支付乙方元验收一年后,甲方须支付乙方余款:元(为3%乙方预付款元(为50%工程造价)。(为30%工程造价)。(为17%工程造价)。工程造价)。隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。如验收不合格,乙方应立即返工,返工所需费用由乙方
第八条:双方责任
在履行合同过程中,由于一方的原因给双方造成损失的,责任方应赔偿损失;遇有自然灾害等人为不可抗拒的因素而影响履行合约时,工期顺延,任何一方不得终止合同。
第九条:安全施工
1、乙方应教育工人严格执行操作规程,防火、防盗。严格乙方为甲方免费保修2年,保修期满后,有偿维护保施工中出现争议,甲乙双方应友好协商解决;如仍未能乙方同意甲方在本工程完工后立即验收,合格后按付款乙方在无任何不可抗力因素情况下若延误工期,每延期解决,可提请有关部门仲裁,直至上诉当地法院裁决。方式第3条支付乙方款项。一天,罚款1500元,如因现场水电、装修等原因造成无法验收的情遵守业主大厦的各项安全、保安、清洁、环境等规章制度和规约。
2、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按安全标准组织施工,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,采取事故预防措施,确保施工安全和第三者安全,并随时受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。所有进场施工人员必须按国家安全生产的相关法律法规购买工程保险及意外保险,否则不支付工程款。在施工中发生工伤事故,按事故责任的认定追究相应责任人的责任,负有事故责任的人员涉嫌犯罪的,依法追求刑事责任。
第十条:合同附件
本合同未尽事宜可用合同附件形式由甲、乙双方及时共同签订,合同附件是本合同的组成部份,与本合同具有同等的法律效力。
第十一条:其他
1、在工程开工前,如有必要甲方须做好申办乙方进场施工的各项有关手续、证明,并提供安全施工环境、材料堆放场所及施工中所需的用水和用电设施。
2、乙方应做好施工现场安全教育、管理工作,乙方如有现场发生技术事故,由乙方自负。本合同一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份。本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调工程合同范本第三篇甲方:
乙方:
依照《xxx合同法》,就本项中央空调通排风工程有关事宜,经双方协商达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、开工及竣工日期
1、开工日期:xx年7月1日
2、竣工日期:xx年7月31日(合同工期总日历天数30天)
四、合同价款
按建筑面积计算、建筑面积xx平米,总价xx,单方造价按建筑面积计算每平米:空调水系统xx元,通排风系统xx元,空调电系统xx元。
五、付款方式
1、签订本合同后进场开工之日付款百分之三十
2、工程完成百分之五十付款总价的百分之六十
3、工程维修费百分之五
4、工程完工七日内扣除工程维修费后付清全部工程款
六、质量要求
保证质量、验收合格,保修期一年,在接到甲方通知需要维修时乙方必须在八小时内到达现场,随时保证通讯畅通。
七、双方的权利义务
1、甲方的权利和义务
甲方对施工过程中的质量有监督权。必须配合乙方正常施工。
2、乙方的权利和义务
服从甲方的统一管理、保质保量提前完成。
八、违约责任
1、甲方不按时支付工程款、给乙方造成损失误工费由甲方承担,乙方有权停工,工期相应顺延。
2、乙方不按时完工每超过一天罚款贰仟元,从工程款中扣除,接到甲方维修通知后及时到达现场进行维修,如有延误每次扣除维修费壹万元。
九、以上协议一式两份,双方各持一份、签字盖章生效,如有未尽事宜双方以书面协商解决。
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
年月日:
空调工程合同范本第四篇合同编号:
签订地点:
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《xxx合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.甲方联系人或委托联系人:电话:
4.甲方所提供机组
二、工程施工周期
自年月日起至年月日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
l.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币元。(大写)
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
空调工程合同范本第五篇甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装中央空调工程,为明确双方的责任和义务,根据《xxx合同法》,经双方协商拟定如下条款,以供双方互相监督,共同遵守。
第一条:工程概况。
工程名称:
工程地点:。
第二条:产品概况
盘管品牌盘管型号
第三条:售后服务
质量保证,从完工验收之日起,保质期限为一年。
第四条:施工方案
乙方提供方案给甲方,经甲方认可后交付施工,如工程有修改,经甲乙双方协商后方能改动及施工,在施工期间,如甲方需增加项目有所改变,费用相应增减。
第五条:工程工期
施工工期按双方拟定自至内完成,室内项目如因自然天气因素,或因停电、停水或受其它工程制约等原因而影响施工进度,则工期按实际时间顺延。
第六条:双方责任和义务
甲方:
1、提供施工场所及工料堆放场地;
2、提供符合要求的电源至乙方指定的地方,并附有独立开关。
3、提供符合要求压力的水源至乙方指定的地方并附有闸阀。
4、按时支付工程款,如超期按每天工程总造价的收滞纳金,如超期一个月视为违约,乙方将通过法律途径追缴工程款和违约金,所发生的费用均由甲方负责。
5、装修工开空调风口、检修孔如需费用,由甲方承担。
乙方:
1、做好工程用设备和主材的统计工作,并提前做好材料采购工作。
2、做好文明施工,配合甲方做好每天的垃圾堆放,保持现场整洁。
3、确保施工安全,遵守施工安全操作规程,确保不出安全事故,因施工中发生的一切安全事故由乙方负责,与甲方无关。
4、对于材料的改变和代用,乙方必须经过甲方认可后,方可用于安装。
5、甲方只负责使用空调,其它一切费用由乙方负责。
第七条:合同价格及结算
1、工程造价:整个工程包括设备、材料及安装人工费(不含税)合计人民币大写圆。
2、甲乙双方协议签字后,甲方向乙方支付人民币圆。
3、风机到场后支付
4、完工调式,试机运行正常后,甲方向乙方支付工程价的5%为保质金,质保期满三天内付清。
第八条:材料
1、空调设备:海尔风盘管
2、主材及辅材的采购、运输、加工、安装、调试、施工协调等,一切费用,由乙方承担。
第九条:合同生效及其他
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,合同经双方代表签字后即行生效,生效后双方必须严格执行合同规定的内容,工程验收合格,工程款支付完毕及保修期满,合同即告终止。
第十条:主要材料、设备清单见附页。
第十一条:本合同违约金为伍万元整。
甲方:乙方:
电话:电话:
年月日
空调工程合同范本第六篇经友好协商甲已双方同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)
一、合同标的
本合同设备将用于。设备名称:。详细清单见附表。
二、合同价格
1、本合同总价在本合同有效期内为不变价。
2、保质期限:按国家新三包标准执行。
3、本合同货物在甲方未付清全额合同款前,货物所有权归属乙方。
三、付款方式
1、合同签订,即付定金合同总价的元;(大写:。
2、内机设备到场施工前,即付合同总价的元;(大写:元整)。
3、外机设备到场施工前,即付合同总价的元;(大写:元整)。
4、设备安装调试完毕,3天内付合同总价的,(大写:元整)。
四、安装与验收
1、甲方应在施工进场前5天以书面形式通知乙方进场施工。
2、货到现场,甲方在接到乙方通知后应及时到现场,与乙方一起根据合同清单对设备进行验收。
3、设备定货周期:末端设备拾个工作日;主机设备接到通知拾个工作日。(如果设备为定制设备,设备定货时间另外商定。)
4、工程进度及具体完工时间根据装潢施工进度双方协商。
5、设备安装、调试完毕后交付甲方使用。
五、双方职责
1、甲乙双方应在施工期间密切配合,甲方应免费提供乙方安装所需水电。
2、乙方在施工过程中应与装修单位密切配合,必要时则由甲方出面协调。
3、乙方应根据现场实际情况与甲方协商确定施工方案,确定后乙方则严格按施工图施工,双方不得随意更改或增减。
4、若甲方需要更改图纸时,超出部分设备及材料费、人工费由甲方承担。
5、室内出风为侧出风时,在出风口处如有灯带或遮挡物的装修,会直接导致空调效果不好,如有出现以上情况,需用户签字确认后再施工。
6、梁上打洞,会改变建筑受力结构,建议用户降低吊顶高度,从梁下走管,如要梁上打洞,由甲方确认打洞位置,并签字方可施工。
7、甲方负责把所有的空调所须电线铺设到位,(备注:室内风机盘管供电须将电源线分配到每个风机盘管配电盒,主机的配电须要做配电柜,并将每路电源线分配到每个主机及水泵。)室外机安装机座,由甲方负责。
8。、制作风管:风管制作数量以现场实际数量为准。
六、违约责任
1、合同生效后乙方开始安排采购、生产,如甲方中途退货的(除不可抗力外),则应承担不低于货款总额30%的违约金。乙方将产品制造完毕后甲方退货的,乙方可以不返还已收取的全部货款(包括定金)。
2、乙方收取定金后(除不可抗力)不交货的,除返还甲方已付货款外,还应承担不低于货款总额30%的违约金。
3、延期付款:如甲方未能按合同规定时间支付货款,超过7天后则乙方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金,但最高不超过货款总价的10%。
4、延期交货:交货具体时间由甲方提前30天书面通知,如乙方未能按书面通知时间交货(除不可抗力),超过7天后则甲方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金,但最高不超过货款总价的10%。
七、不可抗力
合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。一旦不可抗力的影响消除后,应立即恢复履行本合同。
八、合同生效及其它事项
1、本合同经双方的代表人签字,并加盖公章之日起生效。生效后根据《合同法》执行。
2、本合同一式正本贰份,甲方壹份,乙方壹份。
3、任何一方未经另一方事先同意,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
4、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,双方可以补充协议加以补充或增加条款,但补充增加部分不得与原合同文件相矛盾,更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调工程合同范本第七篇甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,实际情况,甲、乙双方经过充分协商达成以下协议,以资共同遵守。
一、项目名称:卫辉市地税局办税服务厅
二、项目地址:卫辉市地税局
三、工程内容:空调主机、冷媒管道、冷凝水排水管道、主机电源、设备运输、吊车、施工费及除主机外的所有材料购置(铜管、电线、保温材料、冷凝水排水管道、支吊架及税金)。
四、工程价款:20800元大写:贰万陆仟捌佰元整
五、付款方式:
工程安装完毕后甲方一次性向乙方支付清工程款。
六、施工日期:
(日内竣工)。
七、甲方责任:
1、免费提供满足乙方施工要求的水、电、场地等条件。
2、即使按合同支付乙方款项。
八、乙方责任:
1、严格按照甲方要求进行施工
2、依照国家、行业有关规范按期保质的完成工程任务。
3、为安甲方合理要求施工造成的返工、误工、质量问题由乙方负责。
4、自觉遵守安全施工规则,采取切实可行的安全措施防止一切火灾,人身伤亡和设备损坏事故,凡因乙方自身引起的责任事故由乙方自行负责。
九、合同生效和终止:
本合同自双方签字盖章后生效,全部工程竣工结清合同款、履行完合同内容后失效。
十、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调工程合同范本第八篇甲方:_________
乙方:_________
1、甲、乙双方根据《xxx经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
2、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。
3、工程范围:乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。
4、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
5、结算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的_________%,经甲方项目部负责
人确认后,甲方付乙方安装进度款的_________%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_________%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。
6、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)
7、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方不承担违约责任。
8、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
9、本工程所有款项不含税金。
10、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章):_________
乙方(签字盖章):_________
代表:_________
代表:_________
电话:_________
电话:_________
空调工程合同范本第九篇甲方:
乙方:
甲,乙双方秉着真诚合作,互惠互利的原则,就乙方所售出的空调甲方提供安装,维修服务达成如下协议:
一.甲方必须服从乙方的统一安排和分配,并就乙方所售出的空调以最快速度,最好质量给用户提供安装,维修服务,尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上.
二.甲方在提运,安装空调之时必须核对清型号,并负有保全责任。在安装分体机之时,安装前必须对室内机通电运行检查。
三.甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务,并实行城内12小时,城外24小时服务到位,否则乙方可对甲方作出处罚决定。
四.如属甲方安装原因引起的故障,甲方必须负全部责任。
六.乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后,按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除5元支付。
七.甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务,否则乙方有权作出其他改变。
八.甲方必须切实保证安装,维修安全,安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带,发生工伤事故由甲方负全部责任。
九.甲方在给用户安装空调之时,如果没有用铁架必须拿回给乙方,否则一经乙方证实进行2倍罚款。
十.甲方交给乙方500元(从安装费中扣出)作为例约保证金。
十一.甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案,同时对工程信息负有严格保密的责任。
十二.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲,乙双方签字当即生效,有效期一年从签字之日起生效。
甲方:乙方;
代表:代表:
身份证号:
年月日年月日
空调工程合同范本第十篇发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):签订地点:
鉴于甲乙双方已经充分协商,双方约定:甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件:《设计方案》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:
第一条工程名称:中央空调安装工程(前述空调安装工程,本合同未作特殊说明的,前述空调安装工程以下简称“本工程”)。
第二条工程地点:
第三条工程范围:
第四条空调电源:空调所需电源须由专业电工实施安装,乙方不负责电源安装等关联工作,甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料及风口开空)到空调机组所需之指定位置。
第五条施工要求:乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算(具体明细见附件:《设计方案》)进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工需要中央空调施工作出局部调整,须经甲乙双方现场代表共同签字确认后方可施工,且甲方须对调整部分追加相应费用,具体内容须经双方协商另立补充协议。
第六条工程验收:
按照《通风空调工程施工质量验收规范》执行。
第七条工程周期:本工程工期为45天,即自/年/月/日至/年/月/日;室内主体部分工期为/天,即处/年/月日至/年/月/日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的,仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)
第八条承包金额及付款方式
本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写):柒拾贰万元整,(¥:.00元)。
8-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的15%,即人民币(大写):壹拾万零捌仟元整,(¥:.00元)。
8-2本工程室内主机运抵施工现场当天,甲方向乙方支付本工程总承包价的25%,即人民币(大写):壹拾捌万元整,(¥:.00元)。
8-3本工程室内主体工程完工、主机运抵施工现场,甲方向乙方支付本工程总承包价的30%,即人民币(大写)贰拾壹万陆仟元,(¥:.00元)。
8-4本合同设备中的主机安装完毕、系统调试完毕,交付甲方验收及合格后,甲方开业后壹拾个工作日内向乙方支付本工程总承包价的27%,即人民币(大写):壹拾玖万肆仟肆佰元整,(¥:元)。工程总价3%(大写:贰万壹仟陆佰元整¥元)作为质保金,质保期满贰年后壹拾个工作日内全部付清。
第九条甲方权力与责任
9-1甲方提出任务需求,乙方作出施工组织方案,经甲乙双方认可后,形成最后执行方案,并制定验收标准,作为工程项目验收的依据。
9-2甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。
9-3如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况,出现严重影响工作建设的施工进度或其他情况时,甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。
9-4涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更,并按国家有关程序办理。
9-5严格按本合同书中第八条款的约定支付项目所需款项。
9-6甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试等工作,协调项目实施过程中的有关问题,按时向乙方提供资金及必要的工作条件。
9-7甲方不得泄露乙方申明的秘密。
9-8甲方在附件条款中双方约定的期限内,对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。
9-9对因甲方原因造成工期延误,导致乙方未能按本合同第七条款“本工程周期”内的时间交付甲方验收,甲方必须对乙方作出相应误工补偿。
第十条乙方权力与责任
10-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。
10-2乙方在工作过程中,不得泄露甲方申明的秘密。
10-3乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性,保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行,如发生合同设备的漏订或错订问题,乙方应免费补订及更换相应设备,保证系统在合同期限内安装、调试完毕,并交付甲方验收。
10-4设备运抵甲方现场后,甲乙双方进行现场开箱验收,根据本工程验收清单,乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料,如有数量及质量问题,一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。
10-5本工程系统安装及调试阶段,乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题,乙方负责解释并加以解决,保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏,乙方负责免费修理更换零部件或提供新品,由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏,由乙方提供的更换部件只收成本费。
10-6乙方完成所承担的任务后,须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。
10-7乙方在调试通过后,必须向甲方移交所有与本合同有关的系统软硬件及使用说明书,维修手册等有关技术文档。
10-8乙方应保证甲方对其提供的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利,任何由此引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理,乙方须承担由此产生的一切后果及费用。
10-9乙方提供货物的包装,应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质、其责任和发生的费用由乙方承担。
10-10乙方在施工过程中应注重安全施工,因施工安全所造成的事故由乙方承担。
10-11乙方与甲方共同确认本方案,并进行施工督导及工程验收。
10-12-1若因甲方付款未严格按照本合同第八条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误,概由甲方负责。乙方保留对本工程所需损失向乙方作出本合同总金额的天的补偿。10-12-2如因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指:地震、水灾、风灾、泥石流等。)造成施工工期延误,乙方须向甲方作出本合同总金额的天的补偿。
第十一条施工工具由乙方自行提供。
第十二条乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装,凡本合同工程图纸未约定、说明的,按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。
第十三条甲方义务为乙方在现场施工提供必要的协调、帮助。
第十四条其它约定。
本协议书壹式贰份,甲乙双方各持壹份,双方签定时生效。
本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方代表:乙方代表:
单位电话:单位电话:
签约时间:年月日签约时间:年月日
空调工程合同范本第十一篇甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》,本着平等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工作内容:
乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。
乙方安装施工范围、内容如下:
序号、安装项目、单位、数量、备注。
1、空调主机1台
2、风机盘管1台
3、空调箱1台
4、水泵1台
5、镀锌铁皮风管10㎡
6、空调供、回水管1项
7、冷凝水管1项
8、开关、风口1项
四、双方责任:
1、甲方责任
(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。
(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。
(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;
(5)、如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于甲方原因拖延工期,甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。
(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。
(7)、空调主机吊装由甲方负责,费用由甲方承担。
(8)乙方根据施工图进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
2、乙方责任
(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。
(2)严格遵守建设方的管理规定,做到文明施工;
(3)严格按照施工进度,施工质量进行施工。
五、工程安装费用表:
序号、安装项目、单位、数量、单价(元)、合价(元)
1、空调主机1台
2、风机盘管1台
3、空调箱1台
4、水泵1台
5、镀锌铁皮风管10㎡
6、空调供、回水管1项
7、冷凝水管1项
8、开关、风口1项
9、工程费用总计xx
工程安装总费用根据实际工程量进行结算。
六、付款方式
1、工程安装总费用为人民币x元整,人民币大写x元整。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币xx元整。
进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币xx元。
室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币xx元。
剩余工程总款的20%,人民币xx元。
元整在工程安装调试验收完毕后,甲方一次性付清(注:工程安装、调试、验收完毕后,无论甲方是否收到工程款,都必须按合同支付清合同所有费用)。
七、工程保修期
工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。
八、其它约定
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效率,在执行协议过程中如有不同意见,双方友好协商进行解决,解决不成,可向当地人民法院进行申诉解决。
甲方:
乙方:
帐号:
帐号:
日期:20XX年X月XX日
空调工程合同范本第十二篇甲方:
乙方:
为了保证XXX空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
日期:20XX年X月XX日
空调工程合同范本第十三篇甲方:(以下简称甲方)__________
乙方:(以下简称乙方)__________
根据《xxx合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上,就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜,达成如下协议:
一、工程范围:
竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。
二、工程要求:
按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求,按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。
三、工程造价及费用支付:
1、本工程总造价为人民币:以上价格不包含主机基础,主机电源,主管道的钢架的使用费。
2、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款,乙方进场施工。
3、乙方银行账户:
四、工程质量:
1、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工,若因工期逾期交工造成甲方损失,损失由乙方全额承担。
2、乙方使用的材料必须符合国家标准,对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收,对不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换,且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。
3、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工,对安装过程中的安装质量和工艺
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度合同能源管理合同:动力煤进口清关与能效提升2篇
- 员工思想动态分析主题
- 新生儿抚触和护理
- 2024年度品牌管理与市场营销合同2篇
- 2024版个人水泥购销合同(简易版)2篇
- 物业年度活动计划表
- 2024年度专利实施许可协议:新能源技术3篇
- 《外科感染治疗》课件
- 2024版建筑设计与技术指导合同2篇
- 《大污染事》课件
- 高职院校特色专业建设
- 吉尔伽美什史诗
- 中医脊柱养生
- 最小应急单元演练预案医院
- (23春)国家开放大学《政府经济学》形考任务1-4参考答案-1700498254.3303273
- 数控技术应用专业人才需求调研报告
- 山东建筑大学校规校纪考试题库
- 智能制造工程生涯人物访谈
- (完整word版)钢琴五线谱(高音谱号、低音谱号、空白)可
- 山东酒店标识牌施工方案
- 建筑施工现场生活住宿区安全检查表
评论
0/150
提交评论