2024年全国一级建造师之一建机电工程实务考试经典测试题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、（2019年真题）下列属于气体灭火系统组成的是（）。A.储存装置B.发生装置C.过滤装置D.混合装置

2、导线连接应紧密、不伤线芯、不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于（）根，防松垫圈等零件应齐全A.2B.3C.4D.5

3、在电动机干燥过程中，错误的做法是（）。A.每小时的温升控制在7℃左右B.绕组的最高温度应控制在75℃C.干燥时用水银温度计测量温度D.测量绕组绝缘电阻时断开电源

4、根据管道内物质的一般性能，下列关于工业管道识别色的说法错误的是（）。A.水是艳绿色B.酸或碱是紫色C.气体是中黄色D.氧是大红色

5、下列原因中,不属于施工进度偏差产生的主要原因是（）。A.供应商违约B.施工图纸修改C.施工方法不当D.施工质量检验

6、旋转磁极式发电机转子并不由（）组成。A.转子锻件B.端盖C.励磁绕组D.风扇

7、根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003国家标准和管道内物质的一般性能，基本识别色分为（）类。A.五B.六C.七D.八

8、采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试。A.试压B.通水C.通球D.灌水

9、电视塔顶设备吊装常用的方法是（）。A.塔式起重机吊装B.履带吊吊装C.直升飞机吊装D.缆索起重机吊装

10、（2015年真题）按架空电力线路保护区内取土规定，220KV杆塔周围禁止取土的范围是（）A.5mB.6mC.7mD.8m

11、炉窑砌筑工程中，可用作隔热耐火砖的是（）。A.镁砖B.镁铝砖C.碳砖D.高铝砖

12、砌筑反拱炉底前，应用（）找准砌筑弧形拱的基面。A.水准仪B.钢尺C.放基准线D.样板

13、计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换及拆除等,均由（）负责办理。A.用户B.电能表厂家C.供电企业D.持证电工

14、衡量计量器具的质量的主要指标是（）A.灵敏度、分辨率、动态特性B.稳定度、准确度、静态特性C.动态特性、分辨率、精密度D.统一性、溯源性、准确度

15、（2015年真题）下列建筑管道绝热类型中，不属于按用途分类的是（）。A.保温B.保冷C.加固增强D.加热保护

16、工程质量不符合规定要求，但经相关单位认可，对安全影响不大，经后续工序可以弥补，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，可以（）。A.返修处理B.不作处理C.降级使用D.返工处理

17、在电动机检查过程中，应作抽芯检查的情况不包括（）。A.电动机出厂期限超过制造厂保证期限的B.若制造厂无保证期限，出厂日期已超过半年的C.经外观检查质量可疑时D.经电气试验，质量可疑时

18、对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定（）的有效性进行验证。A.产地证明B.合格证明C.技术文件D.型号规格

19、长距离输电线路的铁塔基础施工测量，可根据起、止点和转折点及（），测设铁塔基础中心桩。A.铁塔的几何形状B.铁塔底部的几何尺寸C.沿途参照物的实际情况D.沿途障碍物的实际情况

20、机电工程人力资源配置原则不包括（）。A.重视效益原则B.公开公平原则C.充分利用原则D.结构合理原则

21、压缩机安装宜采用（）。A.绝热层基础B.框架基础C.箱式基础D.柱基础

22、下列泡沫灭火剂中，（）是指体积膨胀小于20倍的泡沫，可用于扑救易燃、可燃液体的火灾或大面积流淌火灾。A.低倍数泡沫B.中倍数泡沫C.超高倍数泡沫D.高倍数泡沫

23、（2015年真题）输电线路钢塔架档距约320m、其基础施工时的档距测量应采用（）A.十字线法B.电磁波测距法C.钢尺量距法D.平行基准线法

24、单位工程质量验收合格，建设单位应在规定时间内报建设行政管理部门（）。A.核验B.核查C.备查D.备案

25、下列关于钨极惰性气体保护焊特点说法错误的是（）。A.焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料B.焊接场地不受限制C.焊接过程不产生溶渣D.焊接过程有烟尘和飞溅，需要做好个体防护

26、单位工程划分时，某个专业工程因工程量大及（）可划分为单位工程。A.施工周期长B.施工难度大C.质量要求高D.属关键分部工程

27、根据管道系统不同的使用要求，工业管道的主要试验系统不包括（）。A.压力试验B.泄漏性试验C.真空度试验D.沉降变形试验

28、下列电气设备安装，属于照明工程的是（）。A.电力变压器安装B.电动机安装C.单相插座安装D.电加热器安装

29、空调设备的温度监控是由现场控制器接受温度传感器的（）信号，然后通过执行器对空调设备的进行控制调节。A.AIB.DIC.AOD.DO

30、地下管线工程测量时，测量出起、止及相关部位的标高，必须在（）进行。A.在管道敷设前B.回填前C.管道敷设过程中D.回填后

31、下列施工工序,建筑室内给水管道安装后的工序是（）。A.管道元件检验B.支架安装C.系统水压试验D.管道测绘放线

32、用于室内排水的立管与排出管端部的连接应采用（）。A.90°斜四通B.两个45°弯头C.45°弯头D.90°斜三通

33、只适用于长缝焊接的焊机是（）。A.交流焊机B.直流焊机C.埋弧焊机D.气体保护焊机

34、县以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为（）法定计量检定机构。A.本县B.本市C.本省D.国家

35、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位

36、机械设备安装的施工程序为开箱检查→基础测量放线→（）→设备试运转→工程验收。A.设备基础检验→垫铁设置→设备吊装就位→设备固定与灌浆→精度检测与调整→零部件装配→润滑与设备加油B.基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→设备零部件清洗与装配→润滑与设备加油C.垫铁设置→设备吊装就位→设备基础检验→精度检测与调整→零部件装配→设备固定与灌浆→润滑与设备加油D.垫铁设置→设备吊装就位→设备基础检验→精度检测与调整→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油

37、只适宜于在10℃以上施工的耐火浇注料是（）。A.耐火泥浆B.耐火喷涂料C.水泥耐火浇注料D.水玻璃耐火浇注料

38、根据被吊装设备或构件的就位高度、设备或构件的尺寸、吊索高度等和站车位置，由起重机的特性曲线，确定其（）。A.臂长B.设备或构件的高度C.幅度D.起重能力

39、工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（）。A.制定烘炉计划B.进行全面验收C.工业炉内衬施工D.有关热式仪表安装

40、蒸汽管道每段管道的最高点要设置（）。A.补偿器B.防振装置C.排水装置D.放气装置

41、下列是电缆沟内电缆敷设的要求，其中错误的是（）。A.电力电缆和控制电缆应配置在同一层支架上B.高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置C.交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上D.控制电缆在普通支架上，不宜超过1层；桥架上不宜超过3层

42、下列材料中，可用作膨胀缝填充材料的有（）。A.封固材料B.耐火浇注料C.PVC板材D.高温涂料

43、下列电工测量仪器仪表中，属于较量仪表的是（）。A.兆欧表B.机械示波器C.钳形表D.电位差计

44、关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法，正确的是（）。A.应在吸引试压前安装B.安装时可对喷头进行拆装C.可给喷头装饰性图层D.不得利用喷头的框架施拧

45、下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（）。A.用电计量装置的设计应征得检定机构的认可B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处C.供电企业在现场校验后应对用电计量装置加封D.用电计量装置属于非强制检定的范畴

46、关于不同电压等级建设项目对电能计量装置的要求，正确的是（）。A.10kV电压的用户应配置共用的电能计量柜B.电流互感器二次线圈的保护和测量回路共用C.电压互感器二次线圈的保护和测量回路共用D.电压互感器专用回路电压降不得超过允许值

47、工程建设工法按级别分类错误的是（）。A.国家级B.省（部）级C.县市级D.企业级

48、有关焊丝分类、型号及选用，说法错误的是（）。A.按截面结构形式分类:可分为实心焊丝和药芯焊丝两类B.气体保护焊丝以牌号来划分,埋弧焊丝以型号来划分C.实心焊丝主要用于钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊D.药芯焊丝用于采用CO2和Ar+CO2为保护气体的熔化极气体保护焊

49、连续生产线上的设备在安装时主要使用（）基准点测设。A.木桩式标高B.简单标高C.预埋标高D.移动标高

50、在产地、储存库、使用单位之间的用于输送（油气）商品介质的压力管道是（）。A.动力管道B.工业管道C.公用管道D.长输（油气）管道二、多选题

51、锅炉受热面施工中横卧式组合方式的缺点是（）。A.钢材耗用量大B.可能造成设备变形C.不便于组件的吊装D.安全状况较差

52、镀锌钢板制作风管中，不得采用（）。A.法兰连接B.焊接连接C.咬口连接D.铆钉连接

53、金属圆形螺旋风管制安技术不宜用于（）。A.空调送风管道B.压缩空气管道C.进风管道D.防排烟系统

54、下列设备基础需要做预压强度试验的是（）。A.电机B.压缩机C.泵D.汽轮发动机组

55、（2019年真题）锅炉钢结构组件吊装时，与吊点选择无关的是（）。A.组件的结构强度和刚度B.吊装机具的起升高度C.起重机索具的安全要求D.锅炉钢结构开口方式

56、计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（）人员。A.检定B.维护C.档案管理D.质量监督

57、自动化仪表分项工程应按仪表类别和（）划分。A.安装试验工序B.线路种类C.管路材质D.自动化程度

58、工业管道的阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按（）确定其安装方向。A.介质流量B.介质流向C.介质流速D.介质种类

59、一个（）可用于编制多个焊接工艺规程。A.焊接工艺评定报告B.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定委托书

60、对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定（）的有效性进行验证。A.产地证明B.合格证明C.技术文件D.型号规格

61、按照国家工程建设消防技术标准的规定，建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是（）。A.建筑总面积2500m2的广播电视楼B.建筑总面积800m2的中学教学楼C.建筑总面积550m2的卡拉OK厅D.建筑总面积20000m2的客运车站候车室

62、机电工程项目的特点不包括（）。A.设计的多样性B.环境条件的苛刻性C.工程运行的危险性D.政策条件的便利性

63、分项工程划分为检验批进行验收有助于（）。A.检验工作的顺利进行，有事半功倍的效果B.施工队组织施工并节约材料C.项目的进度管理可以及时发现偏差D.及时纠正施工中出现的质量问题

64、机械设备安装工程中，生产线的纵、横向中心线以及主要设备的中心线应埋设（）的中心线标板，使安装施工和生产后的维修均有可靠的依据。A.永久性B.验收期C.临时性D.观察期

65、计量检定的性质具有（）。A.强制性B.法制性C.合法性D.合理性

66、下列专用设备中，不属于冶金设备的是（）。A.烧结设备B.鼓风设备C.制氧设备D.预热设备

67、关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是()。A.每年至少组织一次综合应急预案演练B.每年至少组织一次专项应急预案演练C.每半年至少组织一次现场处置方案演练D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练

68、当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时，导管的内径不应小于电缆外径的（）倍A.0.8B.0.5C.1.0D.1.5

69、矿井检测勘探宜采用（）。A.水下机器人B.BIM放样机器人C.管道检测机器人D.GPS定位系统

70、工业安装分部工程质量验收记录表签字人不包括（）。A.施工单位项目负责人B.建设单位项目技术负责人C.建设单位项目负责人D.监理工程师

71、35kV电缆支架层间净距不应小于2倍电缆外径加（）。A.10mmB.20mmC.30mmD.50mm

72、试运行的技术准备工作不包括（）。A.确认可以试运行的条件B.编制试运行总体计划C.确定试运行合格评价标准D.编制试运行物资需要量计划

73、下列内容，不属于施工组织设计编制的内容是（）A.施工进度计划B.施工总平面图布置C.主要施工方法D.规范标准

74、钢结构安装施工中，已安装的框架结构应具有（）。A.下挠度B.外加支撑稳固C.空间刚度D.遮盖设施

75、下列原因中,不属于施工进度偏差产生的主要原因是（）。A.供应商违约B.施工图纸修改C.施工方法不当D.施工质量检验

76、（2019年真题）施工阶段项目成本控制要点包括（）。A.落实成本计划B.成本预测C.成本计划分解D.成本考核

77、球形罐整体热处理时应进行柱脚移动监测，监测柱脚（），及时调整支柱使其处于垂直状态。A.支柱间的平行度B.拉杆挠度C.支柱弯曲度D.实际位移值

78、下列机电安装工程夏季回访的工程是（）。A.通风空气调制冷系统运行B.锅炉房C.供热系统D.新技术、新工艺

79、分段到货的第二类中压容器的现场阻焊，需具备的资格证书有（）。A.《特种设备安装改造维修许可证》I级B.D1级压力容器制造许可C.D2级压力容器制造许可D.B级压力容器制造许可

80、阀门进场验收时发现没有合格证，监理工程师的做法正确的是（）。A.施工单位补齐合格证后才准予施工B.让施工单位补齐合格证，同时进行施工C.直接准予施工D.无条件拒绝

81、高强度大六角头螺栓连接副在终拧完成1h后、24h内进行终拧扭矩检查，可采用的方法是（）。A.扭矩法B.统计扭断梅花卡头的螺栓数C.冲击法D.拉伸法

82、在车间内安装一次仪器，同时测出数个前视点的高程时，可以采用（）。A.水准法B.仪高法C.高差法D.电测波测距三角高程测量法

83、施工索赔成功的关键是（）。A.承包商合同有管理漏洞B.索赔申请书格式正确C.承包商的证据确实充分D.具有录像视频和照片

84、（2017年真题）机电工程安装风险控制的技术措施（）A.降低风险的措施B.完善管理程序和操作规程C.落实应急预案D.安全和环境教育培训

85、特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，在及时告知相关单位的同时，应当并立即向（）报告。A.负责特种设备安全监督管理的部门B.特种设备使用单位C.负责安装的施工监理单位D.特种设备制造厂

86、自动化仪表不锈钢管路安装固定时，不应与（）材料直接接触。A.黄铜B.木质C.碳钢D.绝热

87、下列选项中，（）是一种传统的接地极，采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜板等金属材料，按照一定的技术要求，通过现场加工制作而成的。A.金属接地极B.非金属接地极C.离子接地极D.降阻剂

88、工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容不包括（）。A.检验项目B.施工单位检验结果C.设计单位验收结论D.监理单位验收结论

89、在同等直径下，6×19钢丝绳中的钢丝直径较大，强度较高，但柔性差，常用作（）。A.缆风绳B.滑轮组跑绳C.吊索D.用于载人的绳索

90、下列机电安装工程夏季回访的工程是（）。A.通风空气调制冷系统运行B.锅炉房C.供热系统D.新技术、新工艺

91、在施工前应将单位（子单位）工程划分确定，据此（）和验收。A.组织施工B.准备材料C.收集整理施工技术资料D.规划暂设工程搭建

92、焊接工程常用无损检测方法中，下列关于射线检测（RT）的优点，表述错误的是（）。A.检测结果有直接记录（底片），可以获得缺陷的投影图像B.缺陷定性，长度测量比较准确C.适合于厚壁工件D.对体积型缺陷和薄壁工件中的缺陷，检测率较高

93、关于工程测量的说法，错误的是（）。A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程C.必须对建设单位提供的基准点进行复测D.工程测量工序与工程施工工序密切相关

94、T型头地脚锚栓安装时，其光杆部分和基础板应（）。A.严禁电焊B.及时灌浆C.除漆除锈D.涂防锈漆

95、钛及钛合金所有容器用变形钛及钛合金材料的供货状态应为（）。A.退火状态B.正火状态C.调质状态D.淬火状态

96、单位工程中，对于投产后的（）均具有举足轻重影响的分部工程，视为主分部工程。A.安全和产量B.质量和产量C.安全和质量D.安全和使用功能

97、下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）。A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行B.仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温D.管道与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温

98、电视塔顶设备吊装常用的方法是（）。A.塔式起重机吊装B.履带吊吊装C.直升飞机吊装D.缆索起重机吊装

99、室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做（）。A.压力试验B.灌水试验C.通球试验D.稳定性试验

100、敷设于室内要求移动的场所的控制电缆是（）。A.KVVB.KVVPC.KVV22D.KVVR三、问答题

101、（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天，工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备：冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备、材料由施工单位自行采购。施工单位项目部进场后，编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间，采用了设备先垂直提升到三楼，再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时，使用混凝土结构柱做牵引受力点，并绘制了设备水平运输示意图（如图2），报监理及建设单位后被否定。【问题】1.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在？如何改正？

102、某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容：光伏场区发电设备及线路（包括光伏阵列设备，逆变及配电设备，箱式变压器，35kV电缆集电线路等）安装工程、35kV架空线路安装工程，开关站安装提供高端工面程授（精包括华一视次设频备+、精母准线和押二题次设：备一）等建。开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。在对35kV架空线路施工时，由于该地区属于雷电特别强烈地区，施工单位将接闪线施工作为质量控制点，开工前进行了详细的技术交底，施工中严格质量检查，最终圆满完成接闪线施工任务。项目部在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场、厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。项目部在光伏发电系统施工完毕后，组织了设备及系统调试，在达到要求后，顺利完成了竣工验收。问题：1.项目成本控制的方法有哪些？2.35kV架空线路的防雷措施还有哪些？3.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？4.光伏发电设备及系统调试包括哪些内容？

103、（2011年真题）某机电进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的中间交接手续，联动试运行开始后，发生了如下事件：事件1，单位工程B中，一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度，界定为工程质量问题。【问题】2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？

104、某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：（1）制定监造计划及进行控制和管理措施；（2）进行控制和管理的措施；（3）明确监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重；塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行”措施，该塔进入安装程序。对存在的质量问题进行整改处理。安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。问题1.背景中监造大纲还需补充哪些内容?2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?3.本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?4.质量预控方案一般包括哪些内容?

105、（2013年真题）某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督管理部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求；曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。表4电梯施工进度计划【问题】4.影响导轨安装精度的因素有几个？

106、某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋30层的商务楼的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、通风空调系统、消防系统和电梯安装。工程所需的安装在第一、第二层间的6台自动扶梯、6部乘客载人电梯和安装在30层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组设备厂家签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安装的，为了便于施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与设备厂商签订供货和安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。电梯属特种设备，涉及人身安全，为保证电梯制造质量，监造工程师即进行了质量保证体系审核。两台自动扶梯设备进行了进场验收。在安装时，由于梯级、踏板、胶带进入梳齿板处有异物夹住损坏了梯级、踏板、胶带等支撑结构，使梯级、踏板下陷，自动扶梯出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，为此监理工程向机电总承包施工单位罚款，机电总承包施工单位认为应由电梯生产厂家承担费用。问题5.电梯设备订货合同主要内容是什么6.监造工程师进行质量保证体系审核，其技术文件应包括哪些内容7.两台自动扶梯在安装时出现了重大质量事故，监理工程师提出由机电安装总承包施工单位承担30天罚款是否合适说明理由。8.自动扶梯设备进场技术资料验收有哪些内容9.自动扶梯按电梯分部工程可划分为哪几个分项工程

107、高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)？

108、（2019年真题）某工业安装工程项目，工程内容：工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试，工程的循环水泵为离心泵，二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管，变径管长度为管径差的6倍，泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜，倾斜度为8‰，泵的吸入口前直管段长度为吸入口直径的5倍，水泵扬程为80米。在安装质量检查时，发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用，漏装和安装位置错误等质量问题（见图3），不符合规范要求，监理工程师要求项目部进行整改，随后上级公司对项目质量检查时发现，项目部未編制水泵安装质量预控方案。工程的工艺管道设计材质为12CMo（铬钼合金钢）。在材料采购时，施工地的钢材市场无现货，只有15CrMo材质钢管，且规格符合设计要求，由于工期紧张，项目部采取了材料代用。【问题】2.项目部采取材料代用，需要哪些手续？4.15CrMo材质钢管在收时，需要验收哪些内容？

109、【背景资料】某机电安装工程项目，某建筑公司于2013年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。合同内容按要求施工完成后，建设单位组织有关单位进入验收流程。【问题】1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?

110、某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包，其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定，施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担，工程项目主材由A安装公司提供，工程设备由建设单位与C单位签订合同，A、B两家公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件：事件1：锅炉进场后，B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工，监理工程师发现文件不齐全，指令B公司停工。事件2：由于锅炉汽包延期1个月到货，致使B公司窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔被拒绝。事件3：A公司制订了现场安全生产管理目标和总体控制规定，B公司没有执行。事件4：涂装工段工程验收后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请，要求公安消防监督机构消防验收，由于B公司提交的资料不全，公安消防监督机构不受理。【问题】10.在事件1中，锅炉出厂随带文件主要包括哪些11.在事件2中，A公司为什么拒绝B公司提出的索赔要求B公司应向哪个单位提出索赔12.在事件3中，B公司应如何执行A公司的安全管理制度13.在事件4中，B公司应提交哪些资料，公安消防监督机构才受理

111、（2011年真题）某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产产管理体系，制订了安全生产管理制度。【问题】1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

112、【背景资料】A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划（见表4）审批时，A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。A公司因施工资源等因素的制约，将35kv变电站和35kv架空线路分包B公司和C公司，并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。依据A公司项目部的进度要求，B公司按计划完成35kv变电站的安装调试工作，C公司在9月10日前完成了导线的架设连接（见图4架空线路），在开始35kv架空导线测量、试验时，被A公司项目部要求暂停整改，导线架设连接返工后检查符合规范要求。【问题】1）.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约？2）.项目部应如何调整施工进度计划（表4）中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?

113、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日产1000t的湿法生产线，在部分设备不动的基础上，改成日产1000t的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000t干法生产线恢复建设，另外征用土地，再独立建设一条日产8000t干法生产线，建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程，工程以固定综合单价计价，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路，100吨以上大型吊车及操作司机由建设单位提供。施工过程发生下列事件：【问题】1.按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？

114、一、背景A公司承接某小区的住宅楼和室外工程的机电安装任务。为尽快完成任务，A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，其管材和阀门由A公司采购。B公司承建的热力管网安装工程于2011年10月完成后，得到业主单独验收顺利通过。住宅楼总体工程也于2012年1月竣工验收合格。该工程在使用过程中发生如下问题：2013年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，业主要求A公司对热力管网阀门进行修理，并承担经济费用，但是，A公司以业主直接验收管网工程为由，拒绝维修。2015年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管多处裂纹漏水。经查证该栋楼使用的管材是A公司项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。二、问题14.该花园小区工程在竣工验收上存在哪些问题?15.热力管网阀门漏水事件中，A公司的做法是否合适?说明理由。16.2015年供暖工程已过保修期限，A公司是否应对该质量问题负责?说明理由。17.简述对管网阀门进场验收的要求。

115、（2019年真题）某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括：建筑设备监控系统、安全技术防范系统、公共广播系统、防雷与接地和机房工程。安装工程项目部进场后，了解商业中心建筑的基本情况，建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计，再依据商业中心工程的施工总进度计划，编制了建筑智能化工程施工进度计划（见下表），该进度计划在安装公司审批时被否定，要求重新編制。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划，在材料送达施工现场时，施工人员按验收工作的规定，对设备、材料逬行验收，还对重要的监控部件进行复检，均符合设计要求。项目部依据工程技术文件和智能化建筑工程质量验收规范，编制建筑智能化系统检测方案，该检测方案经建设单位批准后实施，分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。在工程的质量验收中，发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求，监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭接（见下图）提出整改要求，项目部返工后，通过验收。【问题】5.该智能化工程有多少个子分部工程？子分部工程的验收结果由哪些单位填写，记录表签字人有哪些？

116、（2018年真题）某项目管道工程，内容有：建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后，编制了施工方案、施工进度计划（见表1-1中细实线）、劳动力计划（见表1-2）和材料采购计划等；施工进度计划在审批时被否定，原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则，分包单位调整了该顺序（见表1-1中粗实线）施工中，采购的第一批阀门（见表1-3）按计划到达施工现场，施工人员对阀门开箱检查，按规范要求进行了强度和严密性试验，主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏，验收合格。在水泵施工质量验收时，监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题（见图1），要求施工人员返工，返工后质量验收合格建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后，分包单位在单机及联动试运行中，及时与其他各专业工程施工人员配合协调，完成联动试运行，工程质量验收合格。【问题】1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少？劳动力优化配置的依据有哪些？2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验？其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa？最短试验持续时间是多少？3.水泵（图1）运行时会产生那些不良后果？绘出合格的返工部分示意图。4.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调？

117、某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价的25%支付，预付款延期付款利率按每天1%。计算。施工过程中发生了以下事件：事件1:预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。事件2:因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。事件3:由于锅炉房蒸气出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天。事件4:在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。事件5:锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。【问题】1.该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。2.事件1~事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。3.纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。4.安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？5.计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。

118、某安装公司承接了商场（地上5层，地下2层，每层垂直净高5.0m）的自动扶梯安装工程。工程有自动扶梯36台，规格：0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程（施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收）进行施工。自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置（如图1所示）等，均符合自动扶梯安装要求。在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。【问题】1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件？3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用？4.本工程有哪几个分项工程质量验收？由哪个单位对校验和调试的结果负责?

119、【背景资料】某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风险一并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供，经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标，并签订了施工合同。施工中发生下列事件：事件1，施工过程中，关键线路发生下列情况：一台主要设备因晚交货，拖延工期10天，施工单位发生窝工及管理费用5万元；因土建一台主机基础出现质量事故，延误工期4天，发生窝工费用3万元；因洪水灾害延误工期5天，增加窝工及施工机具维修费6万元；已进场工艺设备维修费10万元；总工程量增加共增加费用50万元。事件2，由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体，A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。事件3，一台压力容器解体进厂，现场A公司进行组装焊接时，监理工程师予以制止。事件4，联合试运转结束后，建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案，A公司予以拒绝。【问题】1.本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？2.分析并计算A公司可向建设单位索赔的工期和费用。3.事件2中这部分管道应做哪些试验？4.分析事件3中，监理工程师制止A公司现场组焊的理由。5.分析事件4中A公司拒绝的理由。

120、某机电安装公司承接南方沿海一室外管道及机电设备安装工程，工程内容主要为30000m室外管道的安装工程，设计压力10MPa，材料、设备由机电安装公司自行采购，工期为7个月，3月份开工。为了赶进度，机电安装工程公司组建项目部，进场后立即开始施工，并且雨期、高温期也不停工。项目部为了保证工程质量，室外压力管道的制作安装采用工厂化预制方式，现场组装焊接的方式，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制”，同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出40处气孔超标，分析了原因，具体如下：焊工操作原因18处、焊条未烘干14处、焊接环境影响4处、焊接位置2处、焊接设备1处、其他原因1处。另外，经过无损检测，发现有几处焊缝存在细微裂纹，进一步检查发现是部分焊条质量不合格造成的，项目部及时采取了改进措施，顺利地完成了任务。【问题】1.简述室外压力管道工厂化预制流程？2.该工程应制定哪些安全技术措施？3.在管道焊接工序中，“三检制”应如何进行？4.根据背景和列表用排列图法区分哪些原因属于A、B、C类因素?5.管道焊缝有细微裂纹，指出施工生产要素中哪些因素失控。焊缝质量问题应如何处理？并说明理由。四、问答题

121、【背景资料】某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装工程，该工程采用以人工费为取费基数的全费用综合单价计价。合同签订后，安装公司编制了施工进度网络计划，并经监理工程师批准。如图所示（单位：月）。施工中发生了如下事件：事件1：施工开始后遇到季节性降雨，安装公司对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费用10万元；由于地处繁华路段，安装公司提高了安全防范等级，比常规工程增加了10万元的防护措施费用。事件2：施工至第2月末，建设单位发出设计变更，将原计划由电力部门施工的高压配电柜安装工作改由安装公司实施，按照施工工艺，高压配电柜安装工作需在变压器安装工作结束后开始，在低压配电柜安装工作开始前完成，持续时间需要1个月。事件3：高压配电柜安装完成后，安装公司向建设单位提出承担包括高压试验在内的高压配电柜试验调整工作的请求，建设单位和监理单位审查后认为安装公司未获得许可，予以拒绝。【问题】1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理？分别说明理由。2.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。3.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期？说明理由。4.高压配电柜试验调整包括哪些内容？事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整应获得何种许可？

122、一、背景某电力公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：发电机转子安装时，施工单位进行发电机转子安装前单独气密性试验，试验压力和允许漏气量均符合制造厂规定后立即进行发电机转子穿装工作，被监理工程师制止。输煤系统工程按分包合同要求已近完工，试运转工作即将结束，为顺利进行竣工验收，分包单位邀请业主代表和监理工程师共同参加输煤系统关键设备的试运转。按设备技术说明书规定，为防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状的防护蜡。就在港口卸煤机桥臂起板时，电动机转子电阻器有白色烟雾冒出，分包单位与业主双方对其发生原因究竟是施工质量还是产品质量问题发生争执，查明缘由后得到解决。验收前分包单位自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因后得到妥善处理。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，工程验收委员会和建设单位、生产单位、施工单位、设计单位、设备制造单位参加验收工作。二、问题18.监理工程师为何制止施工单位进行发电机转子穿装工作?19.卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾是否为施工质量问题?说明理由。3.简述竣工验收应符合的程序。20.该建设工程需要成立验收委员会吗?该验收委员会通常由哪些部门构成?

123、（2011年真题）某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产产管理体系，制订了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司制订了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制订安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。【问题】3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。

124、某机电工程安装公司(以下简称A公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28台重30～80t的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。问题：1.分析该安装工程施工有哪些危险源？2.合同分析应进行哪些工作？3.B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。4.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？

125、汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正？

126、一、背景A公司具有机电工程建设总承包资质，经营范围包括可代理业主进行全部项目建设管理工作，直至竣工验收投入正式生产或使用。某建设单位拟扩建一民营化学试剂厂，计划购入国内尚未采用的新工艺扩建规模较大的厂房和装置，以提高产能和产品质量，由于引进的仅是工艺流程，不包括装置设备，为此建设单位需要在国内遴选有实力的工程建设总承包单位，为其项目实施阶段进行全面管理，建设单位对该扩建项目进行了前期技术和经济的可行性分析和论证，包括扩建项目建设的必要性分析、市场分析、资源利用率分析、建设方案、投资估算、财务分析、经济分析、环境影响评价、社会评价、风险分析与不确定性分析等。建设单位可行性研究工作完成后，编制了有明确结论的可行性研究报告。上报国家主管部门审批同意后，通过向社会公开招标投标，与A公司签订了建设项目EPC总承包合同。二、问题21.简述可行性研究工作的要求。22.项目的实施阶段应怎样划分?23.机电工程项目建设的特征包括哪些？4.简述机电工程项目初步设计阶段的管理任务。

127、【背景资料】某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工（含室外电缆建设）。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，严格执行三检制。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对送至现场的变压器、电动机、等设备进行开箱检查。监理工程师组织防雷接地分项工程质量验收时，发现以下情况：（1）防静电的接地装置与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置；（2）设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线，应与接地体或接地干线相互串连；（3）一个容量为50m3的储罐，其防静电接地点设置了1处，接地点的间距为25m。监理工程师立即要求施工单位进行整改。【问题】(1).安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?(2).变电器开箱检查中，应检查的内容有哪些？(3).施工单位在防静电接地装置中的不妥之处？指出正确的做法？(4).“三检制”包括哪些内容？“三检制”的程序是如何实施？

128、锅炉再热器进口压力为4.03MPa，出口压力为3.83MPa。锅炉升压至试验压力后，保持稳定压力，压力降为0.35MPa，其压力稳定无异常变化。锅炉钢立柱型钢表面检查有重合层和裂纹等缺陷。锅炉钢立柱采用Q345B材料制作。问题1.锅炉安装前还应该提交哪些告知材料？（789）p444高频考点特种设备安装改造维修告知书，施工合同，施工计划。2、材料进场应根据什么依据进行数量和质量验收？材料验收要求的规定是什么3、请问锅炉钢立柱检查的缺陷应该如何处理？Q345B材料是否需要进行光谱分析？（无背景）4、阀门安装方式是否正确？请画出正确的安装图。6、请列式计算锅炉水压试验压力？请问锅炉压力应该以哪个进口还是出口为准？锅炉的压力试验是否合格？

129、【背景资料】某安装公司总承包了一大型压缩机组设备安装工程，合同约定：安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作，合同总额为5000万元，工期为12个月。在压缩机组设备采购之前，业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购，被安装公司拒绝，安装公司按照市场公平竞争和优选厂商的原则，就压缩机组的型号、规格、技术标准、到货地点、质量保证、产品价格与供货商签订了设备供货合同。安装公司项目部进场后，对设备基础的强度、沉降和抗振性能检验，符合安装要求。压缩机组运达施工现场，项目部人员对设备进行了开箱检查验收合格，安装人员按照施工进度计划的安排和设备安装程序进行了安装就位、找正调平，设备安装精度达到设计要求。在联动试运行前，设计单位编制联动试运行方案，安装公司项目部建立联动试运行组织，项目部人员、技术、物资及环境等条件均符合试运行要求。在设备联动试运行前，被监理否定，要求整改合格才能进行联动试运行。【问题】1）.分析该压缩机组适宜采用哪种采购方式?2）.安装公司拒绝业主指定供货商的做法是否正确?说明理由。3）.设备基础检验中哪些内容达不到要求会影响设备的安装精度?4）.分析监理否定安装公司设备联动试运行的理由。

130、问题1、曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程下部范围内在有多少的重量下行？应分别停层几次？观光电梯和乘客的电梯运行速度分别是多少？2、电梯安装前应提供哪些安装资料？3、施工单位在设备开箱后，即进行井道安装，被监理工程师制止合理吗？电梯施工前应履行哪些手续？5、电梯是否可以同时进行预检和复检？理由是什么？

131、某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：（1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。（2)根据本工程的特点分析紧急状态并制定应急预案。（3)制定球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟采用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。（4)制定安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。【问题】1.安排本工程的施工顺序。2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些？3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患，为什么？应采取哪些解决措施？

132、某水泥厂新建一条日产5000t新型干法水泥生产线，其中机电安装工程以GC模式进行了公开招标，共有A、B、C、D、E五家公司参与投标。评标委员会由6人组成，其中有建设单位邀请的4名经济技术专家和2名建设单位代表，在评标过程中，由于A公司为私营企业，评标委员会要求A公司如果中标需多交10%的质量保证金，A公司提出抗议，但未被采纳。B公司认真研究了招标文件，在施工组织设计编制中，重点描述了企业信誉、施工装备、技术水平等自身优势，争取对评标人员有较大的吸引力，但优点不够突出，最终由准备更加充分的C公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器，由于变压器本身较重，运输时变压器内未充绝缘油，开箱检查时发现变压器内部潮湿，绝缘电阻值达不到要求，后经干燥处理达到了设计要求。C公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的φ2.2m×7m球磨机重30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台50t汽车吊抬吊，根据现场情况和起重机的特性曲线，选择了合适的起重机。破碎机的动力设备使用30KW交流异步电动机，电机安装完成后，进行单机试运行，发现电机噪声较大，后经检查发现有2组垫铁在设备运转后被振松动，与设备接触不良造成。后经技术处理，运转正常。所有电气和设备安装调试完成后，由建设单位组织相关单位进行了试运行，顺利通过验收。【问题】1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题？A公司提出的抗议是否合理？说明理由。2.案例中油浸式变压器运输时应采取的特定措施有哪些?变压器交接时还应进行哪些试验？3.简述流动式起重机特性曲线的含义。4.针对本案例中的垫铁松动可以采取哪些措施？影响电机安装精度的因素还有哪些？

133、某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公搂的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：①增加净化空调系统工程；②将原计划总工期20个月改为18个月。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定？法律依据是什么？

134、【背景资料】某机电安装公司承接南方沿海储油灌区的安装任务，该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后，随即组织下料作业，连夜进行喷涂除锈，施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20min完成一批钢板的除锈，露天作业6小时后，终于完成了整批底板的除锈工作。其后，开始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现，涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷，统计数据如下：项目部启动质量问题处理程序，针对产生的质量问题，分析了原因，明确了整改方法，整改措施完善后得以妥善处理，并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后，焊工按技术人员的交底，点焊固定后，先焊长焊缝，后焊短焊缝，采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时，出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法，并采取措施，矫正焊接变形，项目继续受控推进。项目部采取措施，调整进度计划，采用赢得值法监控项目的进度和费用，绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。【问题】1）.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处？经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内？2）.根据质量员的统计表，按排列图法，将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素和C类因素？3）.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理？制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容？4）.指出技术人员底板焊接中的错误之处，并纠正。5）.根据赢得值分析法曲线图，指出项目部进度在第60d时，是超前或滞后了多少万元？若用时间表达式，是超前或滞后了多少天？指出第60天时，项目费用是超支或结余多少万元？

135、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】4.施工单位用角钢接地极，业主要求用铜棒，是否合理，说明理由。如果协商，应如何处理？

136、某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程和2台50000m3油罐区，装置安装工程内容包括：机械设备安装；工艺设备包括28台重30～120t的塔、器类设备的吊装；油、气和其他介质的工艺及系统管道安装；电气仪表、给排水、防腐绝热工程及露天照明等。机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资格。新建装置位于一个正常运行的液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轻石油罐区相邻。根据工程现场情况，机电安装公司组建了现场施工项目部，建立了项目部风险管理组，制定了风险控制措施，落实了施工现场的风险控制。施工开始后，有一台高度为60m的大型分馏塔，属于Ⅱ类压力容器，分三段到货，需要在现场进行组焊安装。机电安装公司项目部拟采用在基础由下至上逐段组对吊装的施工方法，并为此编制了分馏塔组对焊接施工方案。在分馏塔着手施工时，项目监理工程师认为机电安装公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格，要求项目暂停施工。工艺管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析。经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。查出的问题有：个别焊工合格证的许可项目与实际施焊焊道不符；焊接记录中有部分焊材代用，焊缝外观检查有漏检，部分焊机性能较差。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。露天照明工程完工后，项目部进行了通电试灯，照明电器验收合格，安全和使用功能的检验检测记录齐全。工程项目全部完工后，项目部进行了风险后评价，对已完成的项目进行分析、检查和总结，并交工验收。消防系统的工程除消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格。业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定罐区先投入使用，同时购买一批干粉消防器材作为罐区火灾应急使用。问题24.本工程应进行重点风险识别的作业有哪些?25.写出分段到货设备采用在基础由下至上逐段组对安装方法的组对焊接程序。26.该工程电气照明的有关安全和使用功能的检验检测记录有哪些?27.业主在罐区配备灭火器后，可否让罐区先投入使用?说明理由。

137、背景资料：某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，工程项目的原施工进度双代号网络计划如下图所示，该工程总工期为18个月。在上述网络计划中，工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工)，业主提出增加一项新的锅炉安装工程N，该项工作要求在工作F结束以后开始，并在工作G开始前完成，以保证工作G在工作E和N完成后开始施工，根据承包商提出并经监理工程师审核批复，该项工作N施工时间需要3个月。根据施工计划安排，工作C、F、J和新增加工作N由同一套施工机械先后施工，现承包方提出