梨园度假村别墅装修工程总包合同

梨园度假村别墅装修工程总包合同《篇一》合同编号：_______甲方（委托方）：梨园度假村乙方（承包方）：__________装修工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方就梨园度假村别墅装修工程的总包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：梨园度假村别墅装修工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于土建改造、室内外装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。1.4工程规模：____栋别墅。1.5工程预算：人民币____元（大写：____________________________元整）。二、合同金额2.1本工程总包合同金额为人民币____元（大写：____________________________元整）。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内予以确认。2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由乙方承担。五、付款方式及进度5.1本工程付款分为三个阶段，分别为工程进度款的支付、工程验收合格后的支付和质保金支付。5.2工程进度款的支付：合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为工程进度款；工程进度达到50%时，甲方支付合同金额的20%作为工程进度款；工程进度达到80%时，甲方支付合同金额的15%作为工程进度款。5.3工程验收合格后，甲方支付合同金额的10%作为工程款。5.4质保金支付：工程验收合格后，甲方支付合同金额的5%作为质保金，质保期限满后无质量问题，甲方予以支付。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。6.2乙方如未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。6.3甲方如未按约定时间支付工程进度款，应支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的日千分之五。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：梨园度假村乙方（盖章）：__________装修工程有限公司签订日期：____年____月____日工程预算明细表施工图纸及设计说明国家及地方相关法律法规、施工规范工程验收标准及方法保修条款违约行为及认定法律名词及解释执行中遇到的问题及解决办法所有应用场景《篇二》合同编号：_______甲方（委托方）：梨园度假村乙方（承包方）：__________装修工程有限公司丙方（第三方监督机构）：__________监理有限公司鉴于甲方愿意将梨园度假村别墅装修工程委托给乙方施工，为确保工程质量、进度和投资控制，甲方聘请丙方作为第三方监督机构，对乙方的施工过程进行监督。现甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：梨园度假村别墅装修工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于土建改造、室内外装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。1.4工程规模：____栋别墅。1.5工程预算：人民币____元（大写：____________________________元整）。二、合同金额与支付2.1本工程总包合同金额为人民币____元（大写：____________________________元整）。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内予以确认。2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。2.4甲方应按照本合同约定的付款进度向乙方支付合同款项。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。四、质量标准与保修4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由乙方承担。五、第三方监督机构的责任与权益5.1丙方作为第三方监督机构，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和投资控制符合甲方要求。5.2丙方有权对乙方的施工过程进行现场检查，要求乙方按照合同约定的质量、进度和投资控制目标进行施工。5.3丙方有权对乙方进行违约行为认定，并提出整改要求。如乙方未能在规定时间内整改到位，丙方可要求乙方支付违约金。六、乙方违约及限制条款6.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。6.2乙方如未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。6.3乙方如未能按照丙方的整改要求进行整改，丙方有权要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：梨园度假村乙方（盖章）：__________装修工程有限公司丙方（盖章）：__________监理有限公司签订日期：____年____月____日工程预算明细表施工图纸及设计说明国家及地方相关法律法规、施工规范工程验收标准及方法保修条款违约行为及认定执行中遇到的问题及解决办法所有应用场景第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方监理机构的介入，有助于确保工程质量、进度和投资控制符合甲方的要求，同时通过对乙方的监督和整改，保障甲方的利益。甲方作为委托方，通过主导合同条款的制定，确保自身的权益得到充分保障，同时通过第三方的监督，提高工程管理的效率和质量。《篇三》合同编号：_______甲方（委托方）：梨园度假村乙方（承包方）：__________装修工程有限公司丙方（第三方监督机构）：__________监理有限公司鉴于甲方愿意将梨园度假村别墅装修工程委托给乙方施工，乙方为确保工程质量、进度和投资控制，聘请丙方作为第三方监督机构，对施工过程进行监督。现甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：梨园度假村别墅装修工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于土建改造、室内外装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。1.4工程规模：____栋别墅。1.5工程预算：人民币____元（大写：____________________________元整）。二、合同金额与支付2.1本工程总包合同金额为人民币____元（大写：____________________________元整）。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内予以确认。2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。2.4甲方应按照本合同约定的付款进度向乙方支付合同款项。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。四、质量标准与保修4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由乙方承担。五、第三方监督机构的责任与权益5.1丙方作为第三方监督机构，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和投资控制符合甲方要求。5.2丙方有权对乙方的施工过程进行现场检查，要求乙方按照合同约定的质量、进度和投资控制目标进行施工。5.3丙方有权对乙方进行违约行为认定，并提出整改要求。如乙方未能在规定时间内整改到位，丙方可要求乙方支付违约金。六、甲方违约及限制条款6.1甲方如未按合同约定的付款进度支付合同款项，应支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的日千分之五。6.2甲方如未能按照约定施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：梨园度假村乙方（盖章）：__________装修工程有限公司丙方（盖章）：__________监理有限公司签订日期：____年____月____日工程预算明细表施工图纸及设计说明国家