某某工程建设工程施工合同模板2024年

某某工程建设工程施工合同模板2024年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为进行某某工程的建设，需要施工方提供相应的施工服务；2.施工方愿意提供某某工程的施工服务，并按照双方约定的条款进行施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工工程为某某工程，具体施工内容详见附件一。1.2施工方应按照本合同约定的条款和时间完成施工，并保证施工质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和时间支付合同价款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为______天，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方应按照本合同约定的施工进度计划完成施工。第四条施工质量4.1施工方应按照相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。4.2施工过程中，甲乙双方应共同对施工质量进行监督检查，发现问题及时整改。4.3工程完工后，施工方应按照甲方要求进行工程验收，经验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余合同价款。第五条付款方式5.1双方确认，本合同的付款方式为______。5.2甲方应在本合同签订后______天内支付合同总价款的______%，作为预付款。5.3施工过程中，甲方应按照施工进度支付相应的进度款。5.4工程验收合格后，甲方应在验收合格后的______天内支付剩余合同价款。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的______%。6.2施工方如未按照约定的施工进度完成施工，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，逾期违约金为合同总价款的______%。6.3如因施工质量问题导致工程不合格，施工方应负责返工、整改，并承担相应费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完合同价款后终止。8.3本合同附件一《某某工程施工内容》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.附件一：《某某工程施工内容》二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的施工进度完成施工，视为违约行为。

2.施工质量问题导致工程不合格，视为违约行为。

3.甲方未按照约定的付款时间和方式支付合同价款，视为违约行为。

4.甲方未按照约定时间进行工程验收，视为违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同总价款：本合同约定的全部工程价款。

2.预付款：甲方在本合同签订后支付的合同总价款的一部分。

3.进度款：甲方按照施工进度支付的合同总价款的一部分。

4.违约金：因违约行为而向守约方支付的赔偿金。

5.逾期违约金：因未按照约定时间完成施工或支付价款而支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的施工进度，并签订进度调整协议。

2.施工质量问题：

解决办法：立即停工，由施工方负责整改，并承担相应费用。

3.付款延误：

解决办法：甲方按照约定的时间支付合同价款，如延迟支付，应支付逾期违约金。

4.工程验收不合格：

解决办法：施工方负责返工、整改，并承担相应费用，重新进行验收。五、所有应用场景：

1.适用于某某工程的建设施工。

2.适用于施工方提供施工服务，并按照双方约定的条款进行