




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
消防箱合同范本第一篇消防箱合同范本第一篇甲方:
乙方:
甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方权利义务,特签订本合同以共同遵守。
第一条:合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务。
第二条:产品质量要求
合同中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求,乙方保证能通过消防验收。
第三条:交货
1、乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。
2、乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
3、甲方收到乙方货物时,如发现错裂、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后,应在2日内无偿更换及补齐,已达到协议中的标准。
第四条:结算方式
货到验收后,甲方在15天内将货款汇入乙方指定账号,乙方需提供普通发票。
公司全称:湖南峰达安装工程有限公司
开户行地址:埔发银行候家塘支行
账号:66060154800001933
账号户名:湖南峰达安装工程有限公司
第六条:合同的变更及解除
1、本合同经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议。
2、本协议经双方协商一致可解除。
3、协议中一方有以下违约行为,另一方则有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货。
②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换。
③甲方无故终止合同,给乙方造成损失。
第七条:保质期及售后服务
1、本合同产品保质期自通过验收之日起12个月。
2、甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门,换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还甲方。
3、甲方需严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存,灭火器经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区,必须及时重新充装维修。
第八条
本合同具有法律效力,所有因本合同或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条:协议的生效及期限
1、经双方授权代表签字并盖章后生效。
2、协议期限为贰年,从20xx年12月13日至20xx年12月13日本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
日期:日期:
消防箱合同范本第二篇甲方:____________________
乙方:____________________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》,及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同:
一、工程名称:__________市__________厂宿舍危房改造启城住宅小区。
二、建设地点:中华大街以西,民安胡同以南,原市纺织器材一厂宿舍旧址。
三、工程内容:本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装,以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。
四、承包方式
1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容,包括竣工验收。本项目不得肢解分包。
2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验,并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。
3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作,并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。
五、合同价款:本标段公寓楼为第四标段,合同暂定总价为含税价170万元(大写:壹佰柒拾万元整)。本价格不作为最终价格,只作为中间拨付工程款的依据,最终价格为工程竣工验收后,甲、乙双方按《河北省建筑安装定额》、《河北省建安工程取费标准》三类取费,总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或石家庄市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提供本标段《工程预算单》。
六、付款方式:本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收,七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%;最终验收含本标段与工程同步的相关资料,并交付承包单位接收归档,审计完后甲方凭乙方审定价的差额发票付至总价的95%,剩余5%为质保金。本工程质保期为二年。质保期满一年后无质量问题付合同总价的,质保期满二年后无质量问题十日内余款一次性结清。
七、合同工期:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
八、工程质量及验收标准
1、本工程质量标准:合格
2、本工程由甲、乙、监理三方及消防主管部门依据施工图纸,设计说明,设计变更和国家相关标准、规范为依据进行验收。
3、本工程的主要材料及设备,甲方指定二至三个厂家(电气火灾监控系统产品为一个厂家),并认质认价,但材料、设备由乙方自行采购。乙方所进场的`各种原材料、设备必须有出厂合格证、材质单及相关证明。相关材料的化验、试验必须按相关规范规定的程序进行,化验、试验所需费用由乙方承担。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。甲方对原材料有权随机抽样进行检验,但化验、试验费用由乙方承担。
4、工程质量验收依据:《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—__________,《高层民用建筑防火设计规范》,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—__________,《机械设备安装工程施工及验收规范》,《建筑工程电器安装工程施工验收规范》GB50303—__________,《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》以及相关的法律、法规、标准、规范。
5、乙方在交付使用前必须进行48小时的试运行实验并调试。
九、现场安全文明施工:乙方必须遵守现场承包单位的统一安排,认真执行安全生产操作规程,认真执行文明施工的相关规定。在施工过程中违反有关安全操作规程或消防的相关条令,导致发生质量、安全事故或火灾事故,全部事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任,由此造成的一切损失由乙方全部承担。
十、质量维保
1、乙方接到甲方维修通知后,一个工作日内必须维修完毕,并达到使用功能。
2、在维保期内,乙方必须有专人对本项目负责,定期与甲方沟通,同时保证通讯畅通,令双方能及时取得联系。因通信不畅或推诿,甲方将视为放弃维保责任。甲方有权自行解决维修,并按所需相关费用双倍自质保金中扣除,质保金不足部分乙方负责自行补足。
3、乙方进场维保时所用原材料及设备必须与原采用材料、设备相符。对同一个质量事故不能重复发生,如同一问题维修二次以上(含2次),甲方视乙方为责任心不强、技术不过关而自行解决,费用按上述第2项的办法进行扣除。
十一、双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、电源,费用由乙方自理。
2、乙方在合同签订后向甲方、监理方提供相关的有效资质证件。
3、乙方必须向甲方、监理方提供施工组织设计、质保体系及相关资料。
4、乙方必须按照设计要求、相关标准及规范要求进行施工,不得擅自变更图纸,如擅自改动所造成的损失由乙方承担全部责任。
5、乙方提出的工程洽商记录必须经甲方、监理方、设计方签字确认后方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的由乙方予以赔偿。
6、乙方对消防电气线路、消防给水管隐蔽工程必须进行隐蔽验收,并做好隐蔽验收记录,以及相关测试记录。消防系统未经消防主管部门验收前,乙方应对整个消防系统负责。消防系统验收合格后,乙方必须履行自己的职责向甲方提供与工程相关的全部备档资料及使用说明书。
7、工程竣工验收合格后未正式移交甲方前,乙方应妥善保护好本标段的所有系统及设备工程,如造成损坏乙方负责赔偿。
8、乙方为甲方无条件培训维修人员,直至能独立操作为止。
十二、违约责任及赔偿
1、乙方未按合同工期交付,每延误一天,乙方向甲方赔付工程总造价2的违约金。
2、工程未达到合格要求,经消防主管部门验收未达到验收标准,乙方承担给甲方造成的一切损失,同时在甲方指定的时间内无偿返工至合格并通过消防验收。
3、乙方必须在竣工验收合格后7日内将工程相关资料交付甲方,否则每延误一天,须向甲方交付工程造价2的违约金。
十三、争议解决
本合同发生争议,双方协商解决,协商不成双方都又向当地人民法院起诉的权力。
十四、其他约定
1、本合同书一式四份,甲乙双方各两份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同签订之后,任何一方不得以任何理由违约,如有一方违约,违约方承担由此造成的全部损失及责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防箱合同范本第三篇甲方:业主
乙方:施工队
根据《xxx合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一.概况
装饰施工地点:
住房结构:室厅厨卫阳台,施工面积___平方米
二.价格
清包工总费用:¥____元,大写(人民币):_______________元
水电工:____元
木工:_____元
瓦工:_____元
油漆工:____元
垃圾清运费:_____元
材料搬运费:_____元
其他费用(注明内容)_______________________元。
经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。
三.工期
自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期__天。
以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。
四.设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五.材料
甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。
乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
乙方应做好对施工完成的成品保护工作
乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰,未经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按材料价格双倍补偿给甲方。
六.付款方式
工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:
工程款付款时间表
付款时间付款内容金额
协议签订完毕,正式开工三日内预付1000
钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部
强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部
瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部
完成木工工程,并由甲方验收通过后本项目全部
完成油漆工程,并由甲方验收通过后本项目全部
竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部
保修尾款
七.关于工程质量及验收的约定
甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。《1》《2》
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
凡每一单项施工项目完工后,双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表)
工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定
八.垃圾清运处理
乙方应尽可能将垃圾袋装化,并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九.工地现场管理和安全
1.甲方提供的施工要求及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。
十.违约及违约责任
1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙
十一纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应先协商调解。
协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
十二.附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方将房屋外门钥匙归还。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式__份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它约定
1.质量保修期为一年,中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修,但因是包清工形式,乙方无质保金,如乙方在保修期内无辜推委,甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。
2,对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价,按照实际工程量结算。
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________
甲方:乙方:
签章:签章:
消防箱合同范本第四篇甲方:陕西融信物业有限责任公司
乙方:陕西电气消防安全检测所
根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议:
一、被检区域及检测项目:
1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具;
2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机及弱电系统的强电部分;
3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆;
4.受约住户房间内所有电气设施、设备。
二、检测期限:年月日至年月日
三、检测费用:
按照陕西省物价局陕价费调发[20xx]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。
四、双方责任:
甲方:
1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责每天对检测小组签证;
2.根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负荷的35%以上;
3.因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任;
4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检;
5.按时付款。
乙方:
1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合格证等相关证明原件及复印件;
2.乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动;
3.不随意去非受检场所;
4.爱护甲方设备、设施;
5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能检测;
6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再另计;
7.检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐患原因、隐患程度等;
8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。
五、付款方式:
检测报告交于甲方后,甲方一个月内付清检测费用。
六、违约责任:
1.因甲方配合人员不到位或其它原因造成乙方停工,除工期顺延外,并按检测费总额的2%向乙方支付误工费。
2.因乙方人员原因,造成受检或非受检设备、设施的损坏,乙方负责维修,如维修不成则予以全额赔偿;
3.因乙方原因不能按时完工,按检测费总额的5%向甲方支付违约金。
七、未尽事宜经双方协商后可补充条文,作为本合同附件,与原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,并自双方签字盖章之日起生效。
甲方:陕西融信物业有限责任公司乙方:陕西电气消防安全检测所
地址:西安市东新街232号地址:西安市西五路28号四楼
电话:7406175帐号:西安市商业银行营业部
103-220150028-93
电话:(029)7293173
法人代表:法人代表:
代理人:代理人:
年月日年月日
消防箱合同范本第五篇甲方(发包人):____________________________________
乙方(设计人):____________________________________设计咨询有限公司
现因甲方委托乙方进行消防设计,为明确双方责任,签订本协议。
一、工程概况
1、工程地点:__________________________________
2、工程名称:__________________________________
3、消防设计范围:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计
消防设计范围不包括:__________________________________________
(未明确列举在消防设计范围内的,视为不在本次合同范围之内)
4、工程期限:________年____月____日前完成。
5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成:
包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。
二、费用
1、本次设计服务费为:¥______________元(__________________元整)人民币
2、支付进度安排:
第一次付费20%,该款项作为定金,于本合同签订后三个工作日内支付;
第二次付费30%,于本合同签订后十个工作日内支付;
第三次付费50%,于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。
三、其它权利义务
1、本合同签订后三个工作日内,甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。因甲方未提交资料导致工程延后的,乙方不承担责任。
2、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改或追加晒图,只收取打图、晒图费)。
四、违约责任
1、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付的违约金。逾期超过15天的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作对应的费用。
2、乙方逾期完工的,每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的,甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。
五、其它
1、本合同如有争议,协商不成时,双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。__
2、本协议一式两份,具有同等法律效力。
3、本合同自双方签署后生效。
甲方(盖章):
联系人:
电话:
电子邮箱:
地址:
乙方(盖章):
联系人:
电话:
电子邮箱:
地址:
消防箱合同范本第六篇甲方:
乙方:
为确保以下简称甲方)所属的8KG、35KG干粉灭火器及消防栓的正常运行。甲方与简称乙方),就本合同确定的消防设施的维护,保养,技术咨询服务等相关事项达成如下协议,双方共同遵照执行。
一、合同范围:
本合同确定的系统范围是:8KG、35KG干粉灭火器及消火栓等系统及相关的消防设施。
二、工程所在位置:
营口市老边区柳树镇石灰村
三、甲乙双方的职责范围:
1.甲方的职责:
(1)甲方为乙方提供设备设施维护保养的工作条件。
(2)甲方将指定专人负责与乙方联系执行本合同相关事宜。
(3)甲方在乙方进入现场维护保养时予以监管与协作。
(4)甲方向乙方提供维保区域内的系统设备清单及相关资料。
(5)甲方按合同规定的方式,时间与额度付款。
(6)甲方每月对设施、设备巡查一次(共计12次),查看是否有损坏、漏水、漏气等现象。
2.乙方的职责:
(1)乙方在得到甲方的维修告知时,要对其所属的消防器材进行维修。
(2)为确保甲方消防安全,对甲方维保范围内的消防设施应正常运行
(3)乙方每次维保后,应将由甲方主管专人签字认可,并存档备案。
四、关于系统零件更换的责任界定:
1.系统零配件故障凡可以维修的乙方应尽力维修,继续使用。不要一发生故障就换件。
2.凡双方确认经鉴定实在修不了的零配件,由乙方负责更换,并负责购置同时安装。
五、技术要求:
1.确保消防各系统正常运行,满足系统设计要求。
2.确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。(按现有的消防法规要求执行)
3.确保系统的各个相关设施完好,可靠。
六、合同付款及付款方式:
1.本合同年维保费采用包干的方式计价。
2.维保费用支付方式分一次性支付,即:
8KG干粉灭火器元/台
35KG干粉灭火器元/台
七、违约责任:
1.本合同有效期为壹年,自签定之日起生效,在合同有效期内若有一方拟解除合同,须提前三个月书面告之对方,并说明原因。
2.如因维修保养不及时或者不认真等乙方原因导致甲方被消防主管机关责令整改、处罚的情况出现,则一切罚款等损失和责任由乙方承担。
八、其它约定:
1.本合同的年度维护保养计划,由乙方提出经甲方审定同意签认后执行。
2.乙方提出的替换备件,由甲方认可后安排购买。
3.本合同未尽事宜由双方协商解决。
4.合同期满,双方同意继续合作的,需重新续签合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
联系人:(签字)联系人:(签字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
消防箱合同范本第七篇采购方(甲方):合同编号:供货方(乙方):签约地点:
甲、乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、采购的标的物名称、品牌、价格等
1、消防泵名称、规格型号、品牌、数量及价格等产品基本情况见附件清单;
2、合同总价款金额为:。
二、交货时间、方式
合同正式生效后,乙方以接甲方书面通知当日为始七个日历天内将本合同标的物运卸至甲方指定地点,且乙方应在货到前三天通知甲方具体到货日期,以便甲方组织接收、验收。在收到乙方到货书面通知之前,甲方因实际情况需要,可对已通知的交货时间和交货地点、运输方式等进行临时调整,相关费用由乙方承担。
三、交货地点、运输方式及费用承担
乙方负责将本合同约定的标的物及备品备件运卸至或甲方指定的地点,并整齐安全地放置好,相关费用由乙方承担。
四、包装标准
1、乙方照标的物出厂包装标准包装,防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障标的物安全及多次装卸之需要,并符合产品在购买、运输、销售、使用过程中所涉及的国家及地方政府主管部门对包装物颁布的包装标准及管制要求。包装物不计价、不回收。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。标的物包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。
2、符合甲方对产品包装的要求:外包装必须为木箱。
五、装运标志
1、乙方应在每一包装箱邻接的四侧,用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:⑴收货人;⑵合同号;⑶装运标志;⑷目的地;(5)货物名称、品目号和箱号;(6)毛重/净重;
(7)尺寸(长×宽×高,以厘米计)。
2、如果货物单件重量在两吨或两吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志注明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。六、标的物的质量标准及验收方法
1、消防泵、潜污泵质量及技术要求:
消防泵、潜污泵质量等级和材质要求为:优等品,双电源控制柜元器件品牌为施耐德;
消防泵、潜污泵采用上海嘉金产品,产品应符合国家标准及有关规定。
电机的使用年限,在现场的工作条件下不少于20xx年,在正常工况下应保证电机的大修周期不少于2年。
采用潜水式潜污泵;
叶轮、泵壳材质为铸铁,泵轴材质为不锈钢。
叶轮必须采用半开式防堵塞叶轮,保证持续稳定无故障运行。
机械密封为双重独立机械密封,有效防止水的渗漏。
电机内置热过载或小型热保护器,为电机提供可靠有效地保护。
电机采用高效铜绕组电机,符合国家标准,绝缘等级应为F级,防护等级应IP68
电缆入口需经过特殊处理,以保证完全防止进水。水泵出厂应配备至少5米的电缆;
泵空载运行时的噪声等级不大于80Db(A)。
符合泵行业标准HJ/T336-20xx的要求。
消防泵结构要求:(1)紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动;(2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头或具有明显标志。
抗腐蚀性能:消防泵的过流表面应对介质具有抗腐蚀的性能;
机械性能:(1)消防泵的泵壳不应有渗漏、冒汗等缺陷;(2)消防泵的泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。
2、控制柜的技术要求:
柜体用厚以上钢板制作。当并排安装于同一房间时,柜体外形尺寸、色泽需保持一致;
空气开关、交流接触器、热继电器等主要电气元件采用天正产品;
根据设计要求配置液位控制系统,高水位发出报警信号。
应实现完全无人值守,自动运行。
3、质量保证
乙方须保证所供应的泵能通过质监、消防等相关部门的验收,若验收不合格所引起的责任由乙方自负,由此给甲方造成损失的还承担赔偿责任。首批设备进场前由甲方、监理方进行抽检,只有检验合格的设备才允许进场使用,相关费用由乙方承担,若抽检不合格,乙方须无偿更换至合格产品为止,抽检不合格造成的一切责任及费用均由乙方自行承担。
乙方所供应设备均必须符合本工程的设计图纸要求和甲方的要求。
乙方所供应的产品的名称、品种、等级、技术标准、质量要求等必须与本询价函的要求相一致。设备进场前由甲方和监理单位共同组织验收,验收合格后方可进场使用。产品合格证、供货清单等相关资料必须随货同行。
合同质量等级按乙方投标时的承诺质量等级,附件清单中的流量、扬程功率不得有偏差,如果达不到承诺质量等级,乙方必须无条件将送达工地的消防泵及控制柜设备更换至满足本询价函要求为止。
制造、检验、验收标准及相关要求:乙方所供货物均必须符合国家及现行相关规范及行业标准的要求及询价函的要求。
4、乙方应及时提供有关质量保证的各项文件,这些文件除工程评定质保资料外,还应包括在验收过程中应形成的报告和文件。
5、执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。乙方负责采购的设备及配套材料,须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告,进场时就按甲方要求办理材料许可手续后方可使用。
6、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”,达到标的物各项性能指标和参数,
⑴保证其销售的标的物不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险
⑵保证其销售的标的物不存在任何权利上的瑕疵;
⑶保证其销售的货物完整无损,是全新的、未使用过的,是原装原厂的,
⑷若甲方对数量进行调整,乙方不得因此降低标的物及服务质量,抬高标的物单价。否则,乙方应承担由于以上原因给甲方造成的全部直接或间接的损失。
3、标的物运抵甲方指定的地点后,甲方、乙方及其他相关方共同派员检验,若检验时发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定,乙方应在甲方提出异议后2日内补足或更换,直至符合本合同及附件的约定;由此造成延期交货或安装工期延误的,按本合同有关规定处理;超出约定数量的,甲方有权拒收。若标的物质量不符合合同要求,无论该标的物是否已被甲方接收,甲方都有权根据合同对乙方的标的物进行退货。
4、乙方须同时提供贰份标的物检测报告、标的物合格证书、质量保证书、标的物说明书等相关资料(进口产品或产品中包含进口部件的还必须提供原产地证书、报关资料及商检证明)。
5、在安装、调试、验收过程中,如发现有漏项、缺件,乙方应无条件、无偿补齐;如发现标的物质量存在问题,乙方应负责修理、更换。因此所发生的一切费用,均已包含在合同总价中,且乙方不能因此影响交付与使用时间。
乙方所提供的设备必须满足合同中约定的型号、参数、流量及扬程要求;乙方应及时提供有关质量保证的各项文件,这些文件除工程评定质保资料外,还应包括在验收过程中应形成的报告和文件。
合同履行过程中,甲方所有验收合格及确认,仅作为装运与付款依据,并不视为甲方对乙方产品质量的认可,在以后使用过程中,如甲方发现产品质量存在问题,或者乙方提供的产品与合同约定不一致的,甲方有权要求乙方更换或全部退货,因此发生的损失全部由乙方承担,同时乙方还应按照合同的约定支付甲方违约金。
产品的质保期为,自安装工程竣工并验收合格经甲方签字确认时起算。
6、标的物的各项参数与性能(功能)均应符合以下要求:
七、结算方式及期限
1、乙方应在双方书面同意之价格的基础上,按照甲方验收的实际数量,及时、准确地开具税务部门正规全额发票给甲方指定的接洽人,后凭经标的物或工程验收各方签字确认的缴库清单、验收报告、税务部门正规发票等办理设备货款结算手续。具体结算为:
2、货到经外观检验合格后,乙方提供合格的报验资料,甲方支付合同总价款的60%;
3、全部标的物安装调试结束后,通过工程竣工验收并办理完结算手续后,经总包单位、甲方、监理与乙方共同签字确认后30个工作日内,甲方支付至结算总价款的80%;
4、产品通过正式竣工验收合格后,甲方在15个工作日内支付至结算总价的95%;
5、质保期满,所有标的物运行状况无质量问题,各方共同验收合格,在乙方向甲方移交质保期间的检查、验收等数据资料后,甲方将结算总价款的5%一次性无息付清。
6、甲方开出的无论何种票汇,乙方均不得以现金和实物形式找零和兑现,特殊情况应经甲方采购主管认可。
八、维保方案及条款
1、人员培训:在标的物安装调试结束后,乙方应免费为甲方人员提供培训,根据各工作人员的岗位,具体安排人员的培训计划,并根据培训对象的学习接受能力适当延长培训时间,直至培训人员完全掌握为止。具体分为:
1)、理论培训;
2)、现场培训;
3)、培训实施等。
2、设备维保:
1)、质保期内:乙方承诺对由于设计、工艺或材料等的缺陷而造成的任何不足或故障负责并无偿修复。具体为:A、随时与甲方或物业保持联系,即时维护;B、每季免费巡检;C、每半年全面免费维护;D、标的物或安装出现故障,乙方在接到电话12小时内派员赶到现场,24小时内免费排除故障、修复或更换零部件;更换原装进口零部件的时限为日内,但此期间内须采取有效措施缓解影响程度。发生紧急抢修事故,乙方在接到事故通知后,应在4小时内到达事故抢修现场。如问题较严重,则质保期自修复验收合格起重新计算。如果在收到通知后,乙方在规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷,每发现一次,乙方向甲方支付合同结算总价款的1%的违约金。同时,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,乙方承担的违约金及相关维修费用甲方有权直接从质保金中扣除。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。E、因使用不当造成标的物故障的,乙方接到通知后也应在12小时内赶到进行维修,若需更换零部件时,承诺按照成本价收取。
2)、质保期外:A、标的物终身免费维护;B、更换零部件按照成本价收取(按优惠价后的总价同比例下浮)。
九、违约责任
除本合同另有约定外,甲乙双方按本条如下条款承担违约责任。
1、乙方交货不符合本合同约定质量标准、包装标准或延交货10日以上的,甲方有权拒收,因此造成损失由乙方承担。
2、乙方逾期交货或安装工期延误甲方同意接受的,
1)、逾期5日内:向甲方偿付逾期交货部分和安装部分货款的每天1%的违约金;
2)、逾期5-10日:向甲方偿付逾期交货部分和安装部分货款的每天的违约金;
3)、逾期10日以上:乙方应向甲方偿付逾期交货部分和安装部分货款的每天5%的违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
消防箱合同范本第八篇购货单位:
供货单位:
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条:产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额
1、产品总金额为:壹佰玖拾万零壹佰陆拾捌元整(¥元)
2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行:
(1)以上产品均按照国家标准执行,乙方提供产品的了出厂检验报告、合格证等证明。
(2)乙方保证以上产品均能够通过重庆市消防部门验收。
第二条:产品的交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。
1、产品的交货单位:
2、交货方法,按下列第(1)项执行:由乙方免费送货到甲方施工现场。
第三条:对产品提出异议时间和方法。
甲方在经过重庆市消防部门在本年度验收中,如果发现产品的品种、型号和质量不合规定,应一方方面妥善保管,然后通知乙方,乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。
第四条:结算方式
乙方产品进入甲方施工现场经过甲方验收合格后,甲方交付乙方材料费:壹佰玖拾万零壹佰陆拾捌元整(¥元)。
第五条:合同签订
经甲、乙双方签字盖章后合同生效,双方按照合同约定履行责任。合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:(签字、盖章)
乙方:(签字盖章)
20xx年xx月xx日
消防箱合同范本第九篇甲方:(以下简称“甲方”)乙方:杭州市拱墅区利顺消防器材经营部(以下简称“乙方”)
甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守。
第一条合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条交货
乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后
应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的标准。
第四条报价和结算
乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
结算方式:货到验收后,甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。
公司全称:杭州市拱墅区利顺消防器材经营部开户行地址:杭州银行大关支行帐号:76318100221654
第五条采购内容及价格
第六条协议的生效和期限
本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效。协议期限为年,从
乙方包年检一次,即第一次出厂年检时间到期后,免费年检一次,不收取任何费用(非人为)。之后甲方如需要乙方继续为其年检,乙方按实际情况收取年检费用。。第七条合同的变更和解除
本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议。本协议经双方协商一致可解除。
协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。③甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。
第八条质保期及售后服务
本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保
期从再次验收合格之日起计算,期限为12个月。
乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。
甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。
甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。
第九条不可抗力
本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的
理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。因不可抗力造成的损失,双方协商解决。
第十条违约责任
乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。
乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为
保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;
在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲
方非正常使用或人为原因导致的除外。
甲方根据本协议第条的约定解除协议的,乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退
还甲方已付全部款项,设备已经交付的,乙方在返还货款后一周内自行取回设备。
第十一条争议解决
所有因本协议或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向
甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条附则
附件与本协议具有同等法律效力,是不可分割的部分。
甲方(签章):乙方(签章):
日期:日期:
消防箱合同范本第十篇依据(xxx合同法)(xxx建筑法)的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
第二条承包范围:
第三条工程承包方式:_________
第四条合同工期
开工日期:_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_________
付款方式:_________
价款调整:_________
第六条工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合(建设工程施工质量验收统一标准)gb50300-XX.(火灾自动报警系统施工及验收规范)gb50166-1992.(自动喷水灭火系统施工及验收规范)(XX年版)gb50261-1996.(机械设备安装工程施工及验收规范)gb50231-1998.(建筑电气工程施工质量验收规范)gb50303-XX.(室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准)j512-XX.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的(建设工程安全文明管理办法)。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
消防箱合同范本第十一篇总包单位(以下简称甲方):
分包单位(以下简称乙方):
由福建省琯头建筑工程有限公司开发的御景华庭二期项目工程由甲方中标总包施工,本工程分项消防工程由乙方分包施工。为明确甲、乙双方各自权利义务,本着互相协作,紧密配合的原则,根据有关规定和本工程实际情况,经甲、乙双方友好协商,订立如下条款,双方共同遵守执行。
一、分包工程内容和承包范围
1、分包工程内容:
福州市建筑设计院设计的图纸:消防栓系统、自动报警系统
2、乙方承包范围:
消防栓系统、自动报警系统安装(包括材料)。
二、分包工程造价及承包方式
1、分包工程造价:以审定价为准。
承包范围外增加工程项目结算另行签订补充协议追加合同造价。
2、承包方式:包工、包工期、包质量、包安全。
三、工期及质量要求
1、工期
开工日期:20____年月日
竣工日期:20____年月日
2、质量标准
工程质量标准,按国家验收标准达到合格。
四、施工现场代表
甲、乙双方均指定一人为施工现场代表,负责施工过程中双方一切问题的处理解决。
消防箱合同范本第十二篇委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
根据《xxx合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。
一、项目名称:
二、项目地点:
三、委托内容:
1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统:
(1)火灾自动报警/消防联动控制系统
(2)消火栓系统
(3)自动喷淋灭火系统
2、消防系统的维护保养:共个月
四、协议起止日期:
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至__年___月日。
五、双方义务和责任:
甲方:
1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。
2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。
3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。
4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。
5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。
乙方:
乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。
1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。
2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由2
乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。
2、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作
3、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备严重损坏至无法修复需要更换时,设备金额达到人民币100元以上的,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,更换费用由甲方承担,并按设备报价合理收取。
六、维修费用及其付款结算办法:
1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费元。
(大写:元整)。
2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的50%的维护费,即:元。
(大写:元整)。
3、需维修更换的故障设备,100元以下费用,由乙方承担,包括打印纸、色带、滤波器、二极管、三极管等维修配件;100元以上费用或非自动报警系统设备时,由甲方承担。
七、维修方案:
乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。
八、违约责任及纠纷解决方式:
1、双方应严格遵守自己的责任条款,不遵守条款方承担相应责任。
2、本协议一式2份,协议未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。
3、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规定的事项,均遵照xxx有关法律、法规和政策执行。
甲方:(签章)乙方:(签章)
消防箱合同范本第十三篇产品销售合同
合同编号:20110100签约地点:
甲方(买方):奥邦置业有限公司乙方(卖方):有限公司
根据《xxx合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、合同标的物
1、志灯由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表:
3、乙方提供的货物应当符合以下标准:
(1)国家规定的标准(既消防验收标准)
(2)符合设计规范及相关标准,无任何次劣产品。4、乙方向甲方提供的货物应是国家规定有相应生产资质企业所生产。本合同签订时,乙方须提供产品生产厂家营业执照复印件(盖章)及产品质量合格证,以便甲方备案之用。
二、合同期限
本合同期限为:20xx年x月xx日至20xx年x月xx日
三、供货及验收1、2、
甲方向乙方购买货物,由乙方送货至送货方式为3、甲方需乙方送货应于送货前间准备货物,保证按时到货。货到时,甲方负责提供放置货物的场地。
4、乙方将货物送至合同约定地点后,甲方负责提供放置货物的场地。5、乙方将货物送至合同约定地点后,甲方检验后收货,具体步骤如下:、(1)货到后,乙方提供货物清单,甲方(项目部)指定管理员在当天时间内组织检验。检验人员负责检验货物数量、质量、损耗等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场,并在货物清单上签字。
(3)检验合格后甲方(项目部)正式收货物,并在货物清单上签字确认,乙方依此作为送货凭证及甲方支付凭证,否则甲方不予付款。
(4)货物验收不合格(包括货物质量不合约定、型号不符等),甲方向乙方在场人员说明情况后,不予确认,并有权要求乙方调换货物、退货,因此造成乙方损失的,由乙方自行负担。
四、货款支付货款支付采取以下方式:
1、认,乙方以此为凭证,报请甲方领导签字后,甲方付货款的60%;余额待竣
工验收合格后15日内付至95%,其他5%待一年合同期满后付清。2、贷款的支付采取支票、转账等非现金方式进行。3、乙方在收款时应采取相应金额的合法发票。
五、双方权利义务及违约责任
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物,应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程上损失,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方经验收不合格,甲方有权拒绝或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项50%的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货,应在约定交货时间提前方。甲方可根据乙方状况进行评估,如果甲方根据评估认定乙方不能继续履约,可解除本合同,并与三天前通知乙方,乙方不得有异议。甲方根据甲方(项目部)认定供货数量进行结算。由此造成甲方损失的乙方应应承担赔偿责任。
4、乙方无正当理由停止供货的,应承担未履行部分货款总值金,造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其他损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。
5、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因,造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的,乙方向甲方支付本合同总价款20%的违约金,甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
6、甲方未能按约定付款的,应承担未付款的违约金。如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等,而制作付款申请书请求甲方付款的,甲方有权决绝付款,并不承担违约责任
六、保修期限及责任
产品由甲方负责成套设备的安装。乙方负责调试、纠正及验收手续的办理。产
品送检合格其费用由甲方提供;如送检不合格一切损失皆由乙方负责,保修期内应主动配合甲方进行维修、调试,保修期内如因产品质量问题,造成甲方无法使用的,应有乙方及时无偿更换。产品最终质量以有专业检测资质的检测单位出具的复试报告为准。
七、不可抗力
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指合同签订时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观条件。
2、合同履行过程中出现不可抗力的情形,致使一方或双方不能履行合同约定条款时,不能履行方应在不可抗力情形发生之日起日内向对方书面通知,在取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同履行的影响程度,经一方同意后履行方可拖延期履行、部分履行或不履行合同义务,并可根据部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延履行的违约责任。
八、其他
1、双方应在本合同签订时提交给对方相应资料备案:
(1)乙方是法人、个体工商户或其它经济组织的,应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;
(2)乙方属个人的,应提交合法的身份证明文件;
(3)乙方以代理人身份签订本合同的,应当提交被代理人出具的《授权委托书》,《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围;
(4)乙方提交生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明,以便甲方备案使用;
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可,否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的签订,除甲方(项目经理)签字或者盖章认可的,甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务,擅自处理债权债务行为包
括但不限于出具欠款证明、对账单据等等,因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
九、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互利互惠的态度,通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同效力及其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,同具法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议于本合同同时使用,补充合同与本合同矛盾的,以补充合同为准。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往账单、支付证明等,与本合同同时使用,同具法律效力。
甲方(盖章)乙方(签字或盖章)
项目经理:签约负责人:
年月日年月日
消防箱合同范本第十四篇建设单位(甲方)
施工单位(乙方)
根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)
四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。
六、工期要求:________年________月_______日至________年________月________日。
七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。
八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。
甲方代表人签字:
____年____月____日
乙方代表人签字:
____年___月___日
消防箱合同范本第十五篇甲方:乙方:
甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,根据《xxx合同法》的规定,为明确甲乙双方在履行过程中的权利和义务,经甲乙双方充分协商一致,订立本合同。
一、产品规格、型号、价格及数量:
二、总价款为:大写:XXXXXXXXXXX元整(XXXXX元整)三、于20xx年12月15日货运到工地
四、付款方式:签订合同后付款XXXX元整(¥XXXX),余款在发货前全
部付清。
五、结算方式:供货方将货物运到施工现场后由甲方按实际数量检验合格后
签字和盖章的单据为结算依据。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,如有违约,通过当地城区法院解决,
本合同自签字之日起生效。
甲方:单位名称:法人代表:电话:年月
单位名称:法人代表:电话:
年月乙方:日日
消防箱合同范本第十六篇发包人:____________________(以下简称甲方)
承包人:____________________(以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致,甲方决定将池州市贵池区宝赛小学建设工程C区消防工程交由乙方承包施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:池州市贵池区宝赛小学建设工程C区
2、工程地点:池州市贵池区前江工业园
二、承包范围
(1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。
(2)承包方式:包工、包料、包安全、包验收合格。
三、合同工期
合同工期:按甲方施工进度计划表要求完工,配合土建工程进度。
四、质量标准
工程质量标准:完成设计图纸的范围内的消防工程,符合消防工程相关验收规范,经五方主体共同检验,消防验收合格意见书。
五、合同价款
1、本合同价包含乙方施工消防材料,材料检验费、第三方消防检测费。
2、工程总造价:按消防工程的决算总价的79%支付乙方。
六、付款方式
单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后,按甲方和业主签订的大合同同比例付款。
七、双方负责事项
1、甲方责任和义务:
(1)指派
(2)提供工程相关施工变更资料;施工中途如遇变更及增减项目,应提前向乙方发出变更通知单;
(3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库;
(4)如在施工中出现需要协调的问题,甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。
2、乙方责任和义务:
(1)指派__________负责施工现场的各方协调工作;
(2)乙方应按相关消防规范进行施工,及时与甲方沟通配合,解决消防系统中存在的问题,保证施工进度和质量,并保证项目通过消防主管部门验收;
(3)乙方施工应严格遵守现场文明施工规定,严格按照安全施工操作规程施工,发生安全事故责任自负,进场前应该给施工人员购买工伤保险;
(4)乙方应严格履行合同,如存在偷工减料行为,一切损失由乙方承担;
(5)在工程竣工验收合格前,成品与半成品保护均由乙方负责;
(6)本工程竣工验收之日起,非业主使用不当,根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。
八、其他约定事宜
1、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排,工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前,提供竣工验收申请报告,并附全套竣工资料。
2、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况,或因自身资质不过关,甲方有权终止本合同的执行,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、未经甲方许可乙方不得将工程分包给其他施工单位施工,一经发现甲方有权终止合同一切损失并让乙方清退出场;
4、乙方自购材料须经甲方验收后方可使用,并将材料的产品合格证、试验报告等参数及相关资料报甲方;
5、乙方施工时擅自更换材料或不按照施工规范施工,而不能保证工程质量,甲方可立即终止合同,并由乙方承担一切费用等损失;
6、变更部分工程量增减以施工现场经济技术联系单方式办理,在结算时调整;
九、合同生效
1、本合同时间:__________年__________月______日
2、本合同在执行过程中,如遇争议,协商不成,可向人民法院起诉;
3、本合同双方签字盖章生效,工程竣工、保修期满、工程款结算完毕后终止;
4、本合同未尽事宜,可列附言作为合同的补充条款;
5、本合同一式二份,甲乙双方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防箱合同范本第十七篇发包方:(简称“甲方”)
承包方:(简称“乙方”)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、发包劳务安装的工程范围及施工内容:
三、施工工期:
该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。
1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;
2、原工程设计施工图纸的设计变更;
3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;
4、不可抗力的事件。
四、承包方式及工程造价:
1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。
2、本合同暂定劳务费为人民币:元整(叁佰伍拾万元整)
3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。
五、劳务费支付方法及结算方式:
1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。
2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。
3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。
4、发包劳务费结算总价:按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价;共三部分其中
(A)、地下室部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。
2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。
3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)
4.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
(B)、地上单体楼层部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。
2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。
3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)
4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。
(C)室外埋地部分
消防箱合同范本第十八篇供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、产品名称、型号、供货数量、金额及时间
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:有国家标准的执行国家标准,国家没有具体标准的按行业标准,供方供货须符合企业标准,。
三、交货时间、地点、方式:款到后7个工作日以内。客户上门自取
四、运输方式及到达站港和运费负担:由买方方承担。
五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:由供方承担。
六、验收标准、方法及提出异议期限:需方按相关要求验收如有异议需方在5个工作日内提出,双方协商解决。
七、结算方式及期限:签订合同款到放货。
八、违约责任:根据《合同法》处理。
九、解决合同纠纷的方式:友好协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防箱合同范本第十九篇委托方(甲方):
受托方(乙方):
根据上海市消防局有关规定。经甲方申请,乙方对甲方新(改)建工程的固定消防设施提供技术服务。为了保证此次服务工作顺利进行,经双方协商同意,特签订如下合同,以共同遵守履行。
一、工程名称:
二、技术服务内容:
火灾自动报警系统
室内外消火栓给水系统
自动喷水灭火系统(干式、湿式)
气体灭火系统(CO2、烟烙尽、泡沫)
防排烟系统
其它消防设施
三、相关工作:
1.乙方派员全面负责技术服务工作,有关仪器设备和交通工具由乙方解决。
2.甲方需按工作程序,派专人负责,并请相关专业人员到场配合乙方消防技术服务工作,为乙方工作提供各种方便。
四、检测结果:
由上海希黎消防工程检测有限公司向甲方出具检测报告。
五、服务费用和付款方式:
1.消防技术服务费总价为(人民币);
2.付款方式:
分期支付:合同签约后预付总价的50%,余款在取检测报告时付清。
六、其它事项:
1.乙方在消防技术服务中发现问题及时反馈给甲方,甲方整改后,乙方提供免费服务一次;
2.甲方整改后,再次需要复检服务,每次服务费按总价10%收取,但最低标准不少于20xx元/次;
3.复检技术服务费由甲、乙双方填妥签证单后,甲方在结款时一次性付清。
七、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
八、本合同一式两份,经双方代表签字、单位盖章后即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防箱合同范本第二十篇发包人(全称):____宾馆以下简称【甲方】
承包人(全称):北京____消防工程有限公司以下简称【乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度酒店式公寓物业合同补充协议(酒店化管理)
- 二零二五年度终止供货协议函范本及法律效力确认
- 二零二五年度农产品绿色包装推广合同样本
- 二零二五年度法拍房屋拍卖议价与装修要求协议
- 二零二五年度财务部合同管理审计与评估合同
- 2025-2030年发电机启动轮项目投资价值分析报告
- 2025-2030年双面铜扣项目投资价值分析报告
- 2025-2030年双炒双尾工程炉项目投资价值分析报告
- 2025-2030年双平自调滑轮项目投资价值分析报告
- 2025-2030年双光源道路灯具项目投资价值分析报告
- 有限空间作业审批表范本
- 劳 务 中 标 通 知 书
- 化工安全工程:第四章 泄漏源及扩散模式
- 超市便利店日常工作检查记录表
- 医院关于待岗、停岗的规定
- 细支气管肺泡癌的影像诊断(61页)
- 10大气复合污染条件下新粒子生成与二次气溶胶增长机制
- X射线的物理学基础-
- 财务英语英汉对照表
- 脑电图学专业水平考试大纲初级
- 铁路贯通地线暂行技术条件_图文
评论
0/150
提交评论