2024版建设工程施工合同宣贯会

2024版建设工程施工合同宣贯会合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.施工方是一家具备相应资质和能力，依法成立并有效存在的企业，愿意承担该项目的施工任务；3.双方均愿意遵守相关法律法规，公平、公正、公开地完成本合同项下的工程；双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同价款包括：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费、利润等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程预算的50%作为进度款；（3）工程验收合格后，业主支付施工方工程预算的40%作为尾款。第三条工程质量3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。3.2施工方应严格按照工程进度计划组织施工，确保工程按时完成。3.3施工过程中，施工方应确保工程安全，采取有效措施预防事故发生。第四条工程验收4.1工程完成后，施工方应按照业主的要求进行自检，并提交工程验收申请。4.2业主应在收到验收申请后七个工作日内组织验收，对工程质量、进度、安全等方面进行全面检查。4.3验收合格的，业主支付尾款；验收不合格的，施工方应在业主指定的期限内进行整改，并承担由此产生的费用。第五条违约责任5.1施工方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程预算的1%。5.2业主未按照约定支付合同价款的，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款的违约金。5.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范和标准3.工程预算明细表4.工程进度计划5.验收报告6.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程：指施工方未按照合同约定的时间节点完成工程，违反了合同约定的工期要求。2.业主未按照约定支付合同价款：指业主未按照合同约定的支付时间和比例支付合同价款，违反了合同的支付条款。3.工程质量不符合相关法律法规及国家标准：指工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准或合同约定的质量要求。4.工程安全措施不到位导致事故发生：指施工方在施工过程中，未采取有效措施预防事故发生，导致工程安全事故。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，拥有工程项目的所有权和决定权。2.乙方：指合同中的施工方，负责工程的施工任务。3.合同价：指双方约定的工程总价款。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指业主对施工方完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配施工任务，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：施工方应及时整改，业主有权要求施工方拆除不合格工程，重新施工。3.业主支付滞后：解决办法：业主应按照合同约定的时间支付合同价款，逾期支付的，应承担违约责任。4.合同争议：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修工程等