2024版建设工程合同索赔条款

2024版建设工程合同索赔条款合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）甲乙双方经过充分协商，就建设工程合同索赔条款达成一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条合同范围1.2本合同所称的索赔，是指甲乙双方在履行合同过程中，因对方违约、过错或其他原因，请求补偿经济损失或延长工期的行为。第二条索赔条件2.1乙方认为甲方违约或未能履行合同义务，导致乙方遭受经济损失或工期延误的，乙方有权提出索赔。2.2甲方认为乙方违约或未能履行合同义务，导致甲方遭受经济损失或工期延误的，甲方有权提出索赔。2.3甲乙双方在履行合同过程中，因不可抗力或其他意外事件导致经济损失或工期延误的，双方均有权提出索赔。第三条索赔程序3.1乙方发现甲方违约或未能履行合同义务的，应在知道或应当知道索赔事件发生之日起14天内，向甲方提出书面的索赔通知。3.2甲方发现乙方违约或未能履行合同义务的，应在知道或应当知道索赔事件发生之日起14天内，向乙方提出书面的索赔通知。3.3甲乙双方在接到索赔通知后，应立即进行调查和核实，并在28天内提出答复。3.4如果甲乙双方对索赔事项有争议，双方可友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第四条索赔金额和工期4.1甲方同意在乙方提出索赔通知后，按照本合同约定的条件和程序，对乙方的索赔进行审核。4.2乙方同意在甲方提出索赔通知后，按照本合同约定的条件和程序，对甲方的索赔进行审核。4.3甲乙双方的索赔金额和工期，应根据实际损失和影响范围确定，但不应超过本合同约定的范围。第五条违约责任5.1甲方违反合同约定，导致乙方遭受经济损失或工期延误的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。5.2乙方违反合同约定，导致甲方遭受经济损失或工期延误的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。第六条不可抗力6.1因不可抗力导致甲方违约或未能履行合同义务的，甲方不承担违约责任。6.2因不可抗力导致乙方违约或未能履行合同义务的，乙方不承担违约责任。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁，或向人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：2024年一、附件列表：

1.工程项目的相关图纸和设计文件

2.工程项目的施工方案和施工计划

3.工程项目的预算和结算报告

4.工程项目的进度计划和实际进度记录

5.工程项目的质量检验报告和验收记录

6.甲乙双方的企业法人营业执照副本复印件

7.甲乙双方的资质证书复印件

8.甲乙双方法定代表人的身份证明复印件

9.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按合同约定支付工程进度款

未按合同约定提供施工场地和施工条件

未按合同约定提供设计文件和图纸

未按合同约定履行合同义务，导致乙方遭受经济损失或工期延误2.乙方违约行为：

未按合同约定按时完成工程进度

未按合同约定保证工程质量

未按合同约定提供施工设备和施工人员

未按合同约定履行合同义务，导致甲方遭受经济损失或工期延误四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：设计变更、甲方提供的施工条件不符、不可抗力等。

解决办法：依据合同条款和实际情况，协商调整工程进度计划，顺延工期。2.工程质量问题：

原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等。

解决办法：停工整改，乙方承担整改责任和费用，直至达到合同约定的质量标准。3.经济纠纷：

原因：工程进度款支付延误、合同条款理解不一致等。

解决办法：依据合同条款和相关法律法规，通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同条款不明确或不完善：

原因：合同签订时条款遗漏或表述不清。

解决办法：签订补充协议，明确合同条款，避免后续纠纷。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为工程发包方，乙方为工程承包方的大型建设工程项目。

2.适用于甲方委托乙方进行施工，乙方按照合同约定完成工程进度和质量的场景。

3.适用于双方在