建工合同范本2013

建工合同范本2013第一篇范文：合同编号：[请插入具体合同编号]甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：[请插入具体工程名称]1.2工程地点：[请插入具体工程地点]1.3工程规模：[请插入具体工程规模]1.4工程内容：[请插入具体工程内容]二、工程价款2.1本工程合同总价为人民币[请插入具体金额]元整（大写：[请插入具体金额的大写]元整）。2.2乙方应当按照合同约定的工程内容和质量要求，完成工程施工。2.3甲方应当按照合同约定的付款方式和付款时间，支付工程价款。三、工程质量3.1乙方应当严格按照国家建筑工程质量标准和设计要求，保证工程质量。3.2工程质量应当符合以下标准：[请插入具体质量标准]3.3工程验收不合格的，乙方应当负责整改，直到达到合同约定的质量标准。四、工程进度4.1乙方应当按照合同约定的工期完成工程施工。4.2乙方应当保证工程进度符合甲方要求，不得延误工期。4.3因乙方原因导致工期延误的，乙方应当支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]五、付款方式及时间5.1甲方支付工程价款的方式为：[请插入具体支付方式]5.2甲方支付工程价款的时间为：[请插入具体支付时间]六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程或者工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，并有权要求乙方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]6.2甲方未按照合同约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完工程价款之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[请插入具体签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规及规范文件4.其他与工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：建工合同范本2013（第三方主体版）甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方作为业主，乙方作为承包商，丙方作为第三方主体，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工，并引入丙方作为第三方主体提供相关服务的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、第三方主体职责1.1丙方作为第三方主体，负责提供以下服务：[请插入具体第三方主体的服务内容]1.2丙方应当保证所提供服务的质量，确保工程顺利进行。二、甲方的权益保障2.1乙方应当严格按照国家建筑工程质量标准和设计要求，保证工程质量。2.2工程质量应当符合以下标准：[请插入具体质量标准]2.3甲方有权对工程施工进行监督，确保工程施工符合合同约定。2.4甲方有权要求乙方和丙方提供工程进度报告，并对工程进度进行监督。三、乙方的违约及限制条款3.1乙方未按照合同约定完成工程或者工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，并有权要求乙方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]3.2乙方在合同履行过程中，不得有以下行为：[请插入具体乙方不得有的行为]四、丙方的违约及限制条款4.1丙方未按照合同约定提供服务的，甲方有权要求丙方整改，并有权要求丙方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]4.2丙方在合同履行过程中，不得有以下行为：[请插入具体丙方不得有的行为]五、工程价款及支付方式5.1本工程合同总价为人民币[请插入具体金额]元整（大写：[请插入具体金额的大写]元整）。5.2甲方支付工程价款的方式为：[请插入具体支付方式]5.3甲方支付工程价款的时间为：[请插入具体支付时间]六、工程进度及验收6.1乙方应当按照合同约定的工期完成工程施工。6.2工程验收不合格的，乙方应当负责整改，直到达到合同约定的质量标准。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完工程价款之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：[请插入具体签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规及规范文件4.其他与工程相关的文件第三方主体介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方提供专业的技术支持和质量保障，确保工程顺利进行。丙方作为具有专业技术的第三方主体，能够提供更为专业的服务，提高工程质量，减少甲方在工程施工过程中的风险。甲方为主导的目的和意义：甲方作为业主，在合同中明确以自身权益为主导，旨在确保自身权益得到充分保障。通过明确乙方的违约及限制条款，以及丙方的违约及限制条款，甲方能够对乙方和丙方的行为进行有效约束，确保工程质量和进度得到保障。同时，甲方通过第三方主体的介入，能够引入更为专业的服务，提高工程质量，实现自身投资的最大化回报。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：软件开发合同范本2013（第三方主体版）甲方（以下简称“客户”）：乙方（以下简称“开发商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及其他有关法律法规的规定，甲方作为客户，乙方作为开发商，丙方作为第三方主体，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行软件开发，并引入丙方作为第三方主体提供相关服务的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、第三方主体职责1.1丙方作为第三方主体，负责提供以下服务：[请插入具体第三方主体的服务内容]1.2丙方应当保证所提供服务的质量，确保软件开发顺利进行。二、乙方的权益保障2.1乙方应当严格按照双方约定的软件开发标准和要求，保证软件质量。2.2软件质量应当符合以下标准：[请插入具体质量标准]2.3乙方有权对软件开发进行监督，确保软件开发符合双方约定。2.4乙方有权要求甲方提供需求文档和反馈，并对甲方需求进行监督。三、甲方的违约及限制条款3.1甲方未按照合同约定提供需求文档或者对乙方开发工作进行不合理干预的，乙方有权要求甲方整改，并有权要求甲方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]3.2甲方在合同履行过程中，不得有以下行为：[请插入具体甲方不得有的行为]四、丙方的违约及限制条款4.1丙方未按照合同约定提供服务的，乙方有权要求丙方整改，并有权要求丙方支付违约金，具体违约金计算方式如下：[请插入具体违约金计算方式]4.2丙方在合同履行过程中，不得有以下行为：[请插入具体丙方不得有的行为]五、软件开发价款及支付方式5.1本软件开发合同总价为人民币[请插入具体金额]元整（大写：[请插入具体金额的大写]元整）。5.2甲方支付软件开发价款的方式为：[请插入具体支付方式]5.3甲方支付软件开发价款的时间为：[请插入具体支付时间]六、软件交付及验收6.1乙方应当按照合同约定的时间完成软件开发。6.2软件验收不合格的，乙方应当负责整改，直到达到合同约定的质量标准。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至软件验收合格且甲方支付完软件开发价款之日终止。8.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：[请插入具体签订日期]1.软件开发需求文档2.相关法律法规及规范文件3.其他与软件开发相关的文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为开发商，在合同中明确以自身权益为主导，旨在确保自身权益得到充分保障。通过明确甲方的违约及限制条款，以及丙方的违约及限制条款，乙方能够对甲方和丙方的行为进行有效约束，确保