综合商业广场建设工程合同

综合商业广场建设工程合同《篇一》合同编号：__________甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为综合商业广场的建设单位，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方综合商业广场建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：综合商业广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。2.2乙方报价是基于甲方的工程概况及要求，乙方应按约定完成全部工程。三、合同工期3.1工程计划开工日期：__________3.2工程计划竣工日期：__________3.3乙方应按合同约定保证工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的工程设计文件、施工图纸及规范要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量应达到国家及行业相关标准，包括但不限于__________。五、付款方式及进度5.1甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的价格支付工程款。5.2付款进度分为：开工预付款、进度款、验收合格款和竣工结算款。具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权按约定扣除违约金，并有权解除合同。6.2甲方如未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交竣工结算报告之日终止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________工程设计文件施工图纸及相关技术资料工程量清单相关法律法规及行业标准补充协议（如有）请注意：以上合同，具体条款应根据双方实际情况及国家法律法规进行调整。在签订合请务必仔细阅读合同全文，确认无误后签字（或盖章）生效。如有疑问，请咨询专业律师。《篇二》合同编号：__________甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）第三方：__________（以下简称“第三方”）鉴于甲方为综合商业广场的建设单位，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，第三方为项目咨询和技术支持单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方综合商业广场建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：综合商业广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。二、第三方职责2.1第三方作为项目咨询和技术支持单位，应负责专业技术咨询、工程监理、质量控制等服务。2.2第三方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，并协助甲方和乙方解决工程过程中的技术问题。三、甲方的权益保障3.1甲方有权根据合同约定，对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量。3.2甲方有权根据合同约定，对第三方的服务进行评价和监督，确保第三方履行职责。3.3甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容、进度和质量要求。四、乙方的义务及限制4.1乙方应按照甲方的工程设计文件、施工图纸及规范要求进行施工，保证工程质量。4.2乙方应接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。4.3乙方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容、进度和质量要求，如有变更，需甲方同意。五、合同价格及付款5.1本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。5.2付款进度分为：开工预付款、进度款、验收合格款和竣工结算款。具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权按约定扣除违约金，并有权解除合同。6.2甲方如未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。6.3第三方如未按合同约定服务，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交竣工结算报告之日终止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________日期：__________工程设计文件施工图纸及相关技术资料工程量清单相关法律法规及行业标准补充协议（如有）请注意：以上合同，具体条款应根据双方实际情况及国家法律法规进行调整。在签订合请务必仔细阅读合同全文，确认无误后签字（或盖章）生效。如有疑问，请咨询专业律师。第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为专业咨询和技术支持单位，介入本合同旨在专业技术咨询、工程监理和质量控制等服务，确保工程质量符合国家及行业相关标准。第三方作为独立第三方，有助于协调甲方和乙方之间的矛盾和问题，促进合同的顺利履行。甲方为主导的目的和意义在于确保工程质量、进度和投资控制等满足甲方的要求和利益。通过明确甲方的权益保障、乙方的义务及限制等条款，甲方能够有效控制工程风险，确保工程按照预期目标顺利完成。第三方介入也有助于甲方更好地监督和评价乙方及第三方的履约情况，确保合同各方均按照约定履行各自职责。《篇三》合同编号：__________甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）第三方：__________（以下简称“第三方”）鉴于甲方为综合商业广场的建设单位，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，第三方为项目咨询和技术支持单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方综合商业广场建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：综合商业广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。二、第三方职责2.1第三方作为项目咨询和技术支持单位，应负责专业技术咨询、工程监理、质量控制等服务。2.2第三方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，并协助乙方解决工程过程中的技术问题。三、乙方的权益保障3.1乙方有权根据合同约定，要求甲方按时支付工程款。3.2乙方有权根据合同约定，对工程进度和质量进行监督和检查。3.3乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整施工方案，以确保工程质量。四、甲方的义务及限制4.1甲方应按照合同约定，按时支付工程款。4.2甲方应接受乙方和第三方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。4.3甲方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容、进度和质量要求，如有变更，需乙方同意。五、合同价格及付款5.1本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。5.2付款进度分为：开工预付款、进度款、验收合格款和竣工结算款。具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。六、违约责任6.1甲方如未按合同约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。6.2乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权按约定扣除违约金，并有权解除合同。6.3第三方如未按合同约定服务，乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交竣工结算报告之日终止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________日期：__________工程设计文件施工图纸及相关技术资料工程量清单相关法律法规及行业标准补充协议（如有）请注意：以上合同，具体条款应根据双方实际情况及国家法律法规进行调整。在签订合请务必仔细阅读合同全文，确认无误后签字（或盖章）生效。如有疑问，请咨询