2024版建设工程施工合同论文

2024版建设工程施工合同论文合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权，并需按照相关法律法规及政策完成该项目的建设；乙方具有相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程投资估算：____________________1.6工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格的支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，在工程保修期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。3.2乙方应严格按照工程设计和施工规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应定期向甲方报告工程进度，如有影响工程进度的情况，应及时通知甲方。第四条工程质量4.1乙方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应组织自检，并提交竣工验收报告。4.3甲方应按照约定时间组织验收，验收不合格的，乙方应整改后重新验收。4.4工程保修期内，乙方应对工程质量问题负责修复，并承担相应费用。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行合同，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定办理相关手续，并承担相应责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2乙方工程质量不符合约定，应承担整改、修复等费用，并支付相应违约金。6.3甲方未按照约定时间支付进度款，应支付乙方逾期付款的违约金。6.4一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，并支付对方相应损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.施工方案6.材料及设备采购合同7.施工进度计划8.工程质量保修书9.合同履行过程中的相关协议和函件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付进度款，视为违约。4.一方违反合同规定，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决策权。2.乙方：指承担工程项目施工的单位。3.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价。4.进度款：指工程项目按照约定进度，甲方应支付给乙方的款项。5.违约金：指一方违约时，应支付给对方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致进度延误，甲方应承担相应责任。2.工程质量问题：乙方应及时整改，并承担整改、修复等费用。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工。3.付款延误：甲方应及时支付进度款，如因甲方原因导致付款延误，甲方应支付乙方逾期付款的违约金。4.合同变更或解除：双方应协商一致，并办理相关手续。如因不可抗力等因素导致合同变更或解除，双方应承担相应责任。五、所有应用场景：