建筑膜施工合同的索赔流程

建筑膜施工合同的索赔流程合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、索赔事件1.1乙方在施工过程中，如遇到不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致施工进度受到影响，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。1.2乙方在施工过程中，如因甲方原因导致施工进度受到影响，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用。1.3乙方在施工过程中，如因设计变更导致施工进度受到影响，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用。二、索赔流程2.1乙方在发生索赔事件后，应在索赔事件发生后的15日内向甲方提出书面索赔申请，并提供相关证明材料。2.2甲方收到乙方索赔申请后，应在15日内对乙方提供的证明材料进行核实，并根据核实结果作出答复。2.3甲方在核实过程中，如有需要乙方提供补充证明材料，乙方应在甲方规定的时间内提供。2.4甲方在核实完毕后，如同意乙方索赔，应按照双方约定的事宜进行赔偿。2.5甲方在核实完毕后，如不同意乙方索赔，应书面通知乙方，并说明理由。三、争议解决3.1双方在履行本协议过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、其他4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.建筑膜施工合同2.设计变更证明3.不可抗力因素证明4.施工进度计划5.额外费用明细表6.索赔申请报告7.证明材料（包括但不限于合同、发票、付款凭证等）8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等3.甲方未按约定时间提供设计图纸或设计变更4.乙方未按约定时间完成施工5.乙方施工质量不符合合同约定6.乙方未按约定提供证明材料7.双方在履行合同过程中发生其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策调整等。2.索赔：指在合同履行过程中，因对方违约或发生不可抗力等原因，导致自己遭受损失，要求对方给予赔偿的行为。3.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。双方可协商调整施工进度计划，必要时甲方可延长工期。2.设计变更：甲方应及时提供设计图纸或设计变更，乙方根据变更要求进行施工。如因设计变更导致额外费用，双方可协商解决。3.额外费用：乙方在发生额外费用时，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。甲方在核实后，按照双方约定的事宜进行赔偿。4.争议解决：双方在发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑膜施工合同适用于新建、改建、扩建等建筑项目中的膜结构工程施工。2.膜结构工程包括但不限于体育场馆、展览馆