2024河堤建设工程施工承包协议

2024河堤建设工程施工承包协议合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为河堤建设工程的业主，具备河堤建设工程的合法权益，并需要进行该工程的施工；乙方具备该工程施工的资质和技术能力，愿意承揽该工程的施工。甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________河堤建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含工程全部内容的人材机等费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、利润等。三、合同工期3.1本工程的合同工期为__________个月。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收合格标准：__________

4.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到验收合格标准。五、付款及结算5.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和时间由双方另行签订补充协议。

5.2工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起__________日内支付乙方剩余工程款。

5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金。

6.2甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.河堤建设工程施工图纸

2.施工方案和技术规范

3.工程验收标准

4.工程进度计划

5.工程款项支付申请表

6.工程变更协议

7.施工安全事故应急预案

8.环境保护措施方案

9.乙方资质证明文件

10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。

3.工程验收不合格，乙方需无偿整改，仍不合格则视为严重违约。

4.乙方擅自变更工程内容或规模，视为违约。

5.乙方违反安全生产规定，造成安全事故的，视为严重违约。

6.甲方未按约定提供施工条件或所需资料，视为违约。

7.甲方违反合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.河堤建设工程：指依照规划建设的用于防止洪水、保护岸线稳定的水利工程。

2.施工图纸：详细展示工程外观、结构、尺寸、材料等的图纸。

3.施工方案：针对工程施工过程中的技术、组织、安全等方面的计划。

4.工程验收：对完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同规定的质量标准。

5.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的金钱。

6.滞纳金：逾期支付款项应当支付的额外费用。

7.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行裁决的一种解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派人力物力，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：严格按照验收标准进行自检、互检、专检，及时整改，确保工程质量。

3.付款纠纷：按照合同约定及时申请付款，双方协商解决付款纠纷。

4.合同变更：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容和要求。

5.安全事故：立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，及时报告并积极配合调查。

6.环境保护：遵守相关法律法规，做好环境保护措施，防止环境污染。五、所有应用场景：

1.甲方为河堤建设工程的业主，乙方具备河堤建设工程施工资质。

2.甲方需要进行河堤建设工程，乙方愿意