建设工程合同范本2012

建设工程合同范本2012合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，以及甲方指定的施工标准和要求编制的。2.3合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、管理费、人工费、税费等。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，并保证提供的资料和图纸真实、完整、准确。3.2乙方应按照合同约定的工程内容、规模、标准和要求进行施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.3乙方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。3.4甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程进度款和尾款。第四条质量保证4.1乙方应严格按照国家、行业和地方有关工程质量的标准和规范进行施工，保证工程质量符合合同约定。4.2乙方应承担工程质量验收、保修等责任。4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，经双方协商一致，可以变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，甲乙双方应按照变更或解除的内容办理相关手续，并互相承担相应的责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规和标准规范5.其他与合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条第三方主体2.1甲方引入第三方作为工程监理，以确保工程质量和进度符合甲方要求。2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够独立进行工程监理工作。2.3第三方应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条甲方权益主导3.1甲方作为合同主体，享有合同约定的权利和利益，并有权对乙方的施工过程进行监督检查。3.2甲方有权根据合同约定，要求乙方按期完成工程，并保证工程质量符合合同要求。3.3甲方有权根据合同约定，要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。3.4甲方有权根据合同约定，要求第三方进行工程监理，并保证监理结果的公正、客观、准确。第四条乙方责任及限制4.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、标准和要求进行施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。4.2乙方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。4.3乙方应按照甲方和第三方的要求，及时提供施工进度、工程质量等相关信息。4.4乙方不得以任何理由和方式，侵犯甲方的权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，经甲方同意，可以变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，甲乙双方应按照变更或解除的内容办理相关手续，并互相承担相应的责任。5.3甲方有权根据合同约定，解除与乙方的合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。6.2乙方如未按照甲方和第三方的要求提供相关信息，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.3乙方如侵犯甲方的权益，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方赔偿相应的损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规和标准规范5.其他与合同有关的文件第三方介入的意义和目的：第三方介入建设工程合同，是为了保证工程质量和进度符合甲方的要求。第三方作为独立的监理机构，能够对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。通过第三方的介入，甲方能够更好地维护自身的权益，确保工程按照甲方的要求进行施工。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，享有合同约定的权利和利益。甲方为主导的目的在于确保工程质量和进度符合甲方的要求，通过引入第三方进行工程监理，甲方能够更好地监督乙方的施工过程，并保证工程按照甲方的要求进行施工。同时，甲方通过增加乙方的违约及限制条款，能够更好地保护自身的权益，确保工程的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条第三方主体2.1乙方引入第三方作为工程监理，以确保工程质量和进度符合乙方要求。2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够独立进行工程监理工作。2.3第三方应按照乙方的要求，对甲方的施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条乙方权益主导3.1乙方作为合同主体，享有合同约定的权利和利益，并有权对甲方的施工过程进行监督检查。3.2乙方有权根据合同约定，要求甲方按期完成工程，并保证工程质量符合合同要求。3.3乙方有权根据合同约定，要求甲方承担违约责任，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。3.4乙方有权根据合同约定，要求第三方进行工程监理，并保证监理结果的公正、客观、准确。第四条甲方责任及限制4.1甲方应按照合同约定的工程内容、规模、标准和要求进行施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。4.2甲方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。4.3甲方应按照乙方和第三方的要求，及时提供施工进度、工程质量等相关信息。4.4甲方不得以任何理由和方式，侵犯乙方的权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，经乙方同意，可以变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，甲乙双方应按照变更或解除的内容办理相关手续，并互相承担相应的责任。5.3乙方有权根据合同约定，解除与甲方的合同，并要求甲方承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1甲方如未按照合同约定完成工程，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。6.2甲方如未按照乙方和第三方的要求提供相关信息，乙方有权要求甲方承担违约责任。6.3甲方如侵犯乙方的权益，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求甲方赔偿相应的损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规和标准规范5.其他与合同有关的文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同主体，享有合同约定的权利和利益。乙方为主导的目的在于确保工程质量和进度符合乙方的要求，通过引入第三方进行工程监理，