矿山施工合同书样本

矿山施工合同书样本合同编号：__________矿山施工合同书甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1矿山位于__________，矿区面积为__________。1.2矿山开采范围及矿种：__________。1.3矿山施工内容：包括但不限于矿山开拓、采矿、选矿、矿区道路建设、矿山环保等。1.4施工工期：自合同签订之日起至__________止。第二条工程质量与标准2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程安全、环保、进度和投资控制等目标的实现。第三条工程造价与支付3.1矿山施工总价款为人民币__________元（大写：____________________元整），具体金额以双方确认的工程量清单为准。3.2甲方支付乙方工程进度款，支付比例为：__________%。3.3甲方支付乙方工程尾款，支付时间为工程验收合格之日起__________日内。3.4乙方应提供合法有效的税务发票，甲方按照税务规定进行支付。第四条工程进度与验收4.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，如有特殊情况需调整进度计划的，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可执行。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行，最终验收在工程完工后进行。4.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。整改期间，甲方有权暂停支付工程进度款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应支付工程进度款的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照实际停工、窝工天数向乙方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：每日赔偿金金额为合同总价款的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1合同附件为双方确认的工程量清单、施工图纸、施工方案等，均为本合同不可分割的部分。7.2双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.施工方案4.矿山开采许可证5.乙方施工资质证明6.工程进度计划7.验收标准和方法8.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。3.甲方未按约定提供施工图纸、施工方案等，视为违约。4.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。5.乙方未遵守国家相关法律法规，损害国家、社会公共利益和他人的合法权益，视为违约。三、法律名词及解释：1.矿山施工合同：双方约定乙方承揽矿山施工工程，甲方支付相应价款的合同。2.工程量清单：详细列出矿山施工工程各项工程量及对应价格的清单。3.施工图纸：展示矿山施工工程各项施工细节的图纸。4.施工方案：详细说明矿山施工工程的施工步骤、方法、技术要求等。5.矿山开采许可证：国家授权甲方开采矿山的合法证件。6.乙方施工资质：乙方承揽矿山施工工程的合法资格证明。7.工程进度款：甲方按照工程进度支付给乙方的款项。8.违约金：违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准施工，发现问题及时整改。3.支付纠纷：双方应按照约定及时支付工程款项，如有纠纷，可通过协商解决。4.法律法规变更：双方应密切关注法律法规变化，如有变更，应及时调整合同内容。5.不可抗力因素：遇到不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商暂停或终止合同。五、所有应用场景：1.甲方拥有矿山开采权，需要乙方承揽矿山施工工程。2.乙方具备相应施工资质和能力，愿意承揽矿山