广告施工合同书范本(2024版)

编号：__________广告施工合同书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

广告施工合同书范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用范围1.4合同双方的权利与义务第二章：广告工程施工内容2.1广告工程施工项目列表2.2工程施工方案与设计2.3工程施工材料与设备2.4工程施工标准与要求第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格明细3.2支付方式与时间表3.3价格调整机制3.4发票与税务处理第四章：施工进度与交付4.1施工计划与时间表4.2施工进度报告与验收4.3工程延期与违约处理4.4工程交付与验收标准第五章：质量保证与维护5.1质量标准与要求5.2质量保证措施与流程5.3工程维护与售后服务5.4质量问题与投诉处理第六章：合同变更与解除6.1合同变更条件与程序6.2合同解除条件与程序6.3变更与解除的法律后果6.4变更与解除的双方责任与义务第七章：违约责任与赔偿7.1违约行为与责任7.2赔偿金额与计算方式7.3违约责任的上限7.4违约纠纷的解决方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构与地点8.3仲裁费用与承担方式8.4仲裁裁决的执行与强制执行第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同解除的条件与程序9.4合同终止与解除后的权利与义务第十章：合同的履行与验收10.1合同履行的期限与方式10.2工程验收的标准与程序10.3验收合格的确认与证明10.4验收不合格的处理方式第十一章：保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务与期限11.3保密泄露的责任与赔偿11.4保密条款的解除条件与程序第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的条件与程序12.3转让与继承后的权利与义务12.4转让与继承的登记与通知第十三章：法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2法律适用的一致性13.3法律变更的影响13.4法律适用与争议解决的争议解决方式第十四章：其他条款14.1合同的修订与补充14.2合同的解除与终止14.3合同解除或终止后的权利与义务14.4合同的完整性与优先权合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：甲方（广告发布方）委托乙方（广告施工方）进行广告工程施工，乙方依据甲方的要求进行施工，确保广告效果的实现。1.2定义与解释：本合同中的术语和定义如下：甲方：指广告发布方，负责提供广告内容、施工地点及相关要求。乙方：指广告施工方，负责按照甲方的要求进行广告工程施工。广告工程：指甲方委托乙方施工的广告项目，包括广告牌、霓虹灯、LED屏幕等。1.3合同适用范围：本合同适用于甲方委托乙方进行的广告工程施工。1.4合同双方的权利与义务：甲方权利与义务：提供完整的广告内容、施工地点及相关要求，按照约定支付合同价款，协助乙方进行施工。乙方权利与义务：按照甲方的要求进行广告工程施工，确保工程质量，按时完成施工，提供售后服务。第二章：广告工程施工内容2.1广告工程施工项目列表：广告牌、霓虹灯、LED屏幕等。2.2工程施工方案与设计：乙方根据甲方的要求，提供详细的工程施工方案和设计，经甲方确认后实施。2.3工程施工材料与设备：乙方应使用符合国家标准的材料和设备进行施工，并提供相关合格证明。2.4工程施工标准与要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格明细：合同价款为人民币元整，其中包括施工费、材料费、人工费等。3.2支付方式与时间表：甲方应在合同签订后七个工作日内支付50%的预付款，剩余款项在工程验收合格后支付。3.3价格调整机制：如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.4发票与税务处理：乙方应向甲方提供正规发票，甲方可按照法律规定进行税务处理。第四章：施工进度与交付4.1施工计划与时间表：乙方根据甲方的要求，制定详细的施工计划和时间表，并报甲方确认。4.2施工进度报告与验收：乙方定期向甲方报告施工进度，甲方有权对施工过程和结果进行验收。4.3工程延期与违约处理：如乙方原因导致工程延期，应按照约定承担违约责任。4.4工程交付与验收标准：工程完成后，乙方应按照约定进行交付，甲方进行验收，验收合格后支付剩余款项。第五章：质量保证与维护5.1质量标准与要求：乙方应保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。5.2质量保证措施与流程：乙方应建立健全质量保证体系，按照流程进行施工，确保质量。5.3工程维护与售后服务：乙方应提供一年的免费维护和售后服务，如有问题应及时解决。5.4质量问题与投诉处理：甲方如发现质量问题，应及时向乙方提出投诉，乙方应在三个工作日内解决。第六章：合同变更与解除6.1合同变更条件与程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方确认。6.2合同解除条件与程序：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方确认。6.3变更与解除的法律后果：变更和解除合同不影响双方已履行部分的权利和义务。6.4变更与解除的双方责任与义务：双方应按照约定承担变更和解除合同的责任和义务。第七章：违约责任与赔偿7.1违约行为与责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。7.2赔偿金额与计算方式：赔偿金额根据实际损失计算，双方可约定违约金。7.3违约责任的上限：违约责任的上限不超过合同价款的20%。7.4违约纠纷的解决方式：如发生违约纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章：争议解决8.1争议解决方式：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构与地点：如双方同意仲裁解决争议，应选定中国仲裁协会所属的仲裁机构，仲裁地点为合同签订地。8.3仲裁费用与承担方式：仲裁费用按照仲裁机构的规定计算，由败诉方承担，双方另有约定的除外。8.4仲裁裁决的执行与强制执行：仲裁裁决生效后，双方应履行裁决，不履行的一方另一方可申请法院强制执行。第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件：合同到期或者双方达成终止协议时合同终止。9.3合同解除的条件与程序：如发生合同解除条件，双方应签订书面解除协议，并经双方确认。9.4合同终止与解除后的权利与义务：合同终止或解除后，双方应按照约定处理未了事项，包括但不限于支付价款、处理遗留工程等。第十章：合同的履行与验收10.1合同履行的期限与方式：乙方应按照约定的方式和期限完成工程施工。10.2工程验收的标准与程序：工程验收应按照双方约定的标准进行，验收合格后甲方支付剩余款项。10.3验收合格的确认与证明：验收合格后，双方应签署验收合格证明。10.4验收不合格的处理方式：如验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。第十一章：保密条款11.1保密信息的定义与范围：保密信息包括合同内容、技术秘密、商业秘密等。11.2保密义务与期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限为合同终止后五年。11.3保密泄露的责任与赔偿：如发生保密泄露，泄露方应承担违约责任，赔偿对方损失。11.4保密条款的解除条件与程序：双方同意解除保密义务时，应签订书面解除协议。第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序：如双方同意转让合同，应签订书面转让协议，并通知对方。12.2合同继承的条件与程序：如发生合同继承，新的合同方应继续履行合同义务。12.3转让与继承后的权利与义务：转让与继承后，新的合同方应承担合同约定的权利与义务。12.4转让与继承的登记与通知：转让与继承事项应进行登记，并通知合同相关的第三方。第十三章：法律适用与争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2法律适用的一致性：双方应遵守法律适用的一致性原则。13.3法律变更的影响：法律变更对本合同有溯及力时，双方应按照新的法律规定执行。13.4法律适用与争议解决的争议解决方式：如发生法律适用或争议解决方面的争议，双方应友好协商解决。第十四章：其他条款14.1合同的修订与补充：合同的修订和补充应书面签署，经双方确认。14.2合同的解除与终止：合同的解除与终止应按照合同约定的条件和程序进行。14.3合同解除或终止后的权利与义务：合同解除或终止后，双方应按照约定处理未了事项。14.4合同的完整性与优先权：本合同及其附件是双方完整的意思表示，优于任何口头协议和之前的书面文件。合同双方签字：甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________合同编号：_________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。说明：甲方为了保证工程质量，有权指定材料供应商，乙方应遵守甲方的要求，确保材料质量。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。说明：甲方作为合同的委托方，有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量达到预期效果。1.3甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容或进度要求。说明：甲方在合同履行过程中，如果遇到实际情况需要变更工程内容或进度要求，有权进行变更。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术保障：乙方应保证施工技术的先进性和适用性，确保工程质量达到甲方的要求。说明：乙方作为施工方，应具备先进且适用的施工技术，以保证工程质量符合甲方的要求。2.2乙方工期保障：乙方应保证工程按时完成，如有延误，应按照约定承担违约责任。说明：乙方作为施工方，应保证工程按时完成，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.3乙方质量保障：乙方应保证工程质量符合国家标准和甲方的要求，如出现质量问题，应负责修复。说明：乙方作为施工方，应对工程质量承担保证责任，如工程出现质量问题，应负责及时修复。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责：第三方中介作为合同的协调方，负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。说明：第三方中介在合同中扮演协调角色，负责沟通甲乙双方，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的监督权：第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，确保合同条款的落实。说明：第三方中介作为合同的监督方，有权对甲乙双方的履行情况进行监督，以确保合同的执行。3.3第三方中介的调解权：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。说明：第三方中介在甲乙双方发生争议时，有权进行调解，以促使双方达成一致，确保合同的继续履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.广告工程施工方案详细设计图纸2.材料采购清单及相关合格证明3.工程施工进度计划表4.工程质量验收标准与流程5.保密协议6.第三方中介服务协议7.合同变更协议8.违约金计算公式及相关说明9.工程保修条款10.施工安全事故应急预案二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付预付款或尾款提供的设计图纸或要求不符合国家规定或行业标准未按约定提供施工场地或施工条件2.乙方违约：未按约定时间完成工程施工使用不符合约定或国家标准的材料和设备工程施工质量不符合验收标准3.第三方中介违约：未履行协调、监督、调解职责未按约定时间完成协调工作未确保甲乙双方履行合同义务三、法律名词及解释：1.广告工程施工：指按照甲方要求，由乙方实施的广告设施的建设、安装、维修等活动。2.违约金：指违约方因违约行为而支付给对方的一种经济补偿。3.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。4.保修：指乙方在合同约定的保修期内，对工程质量问题进行修复或更换。5.第三方中介：指在甲乙双方之间进行协调、监督、调解的独立第三方机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工进度延误：Solution:双方协商调整工期，必要时签订工期延长协议。2.材料质量问题：Solution:乙方立即更换不合格材料，提供合格证明，甲方有权要求赔偿。3.工程质量不达标：Solution:乙方负责返工，直至达到验收标准，甲方有权要求赔偿。4.合同争议：Solution:协商解决，协商不成时可依约提交仲裁或诉讼。5.