级配碎石施工合同施工规范

级配碎石施工合同施工规范合同编号：__________鉴于业主需要进行级配碎石施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条施工工程内容及范围1.1本合同施工范围包括但不限于：级配碎石的采购、运输、堆放、摊铺、压实等施工内容。1.2施工工程的质量要求及标准，按照国家及行业相关规范执行。第二条施工工期本合同施工工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条施工质量及验收3.1施工方应按照施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工，确保工程质量。3.2施工过程中，业主或其委托的监理单位有权对施工质量进行监督检查，施工方应予以配合。3.3工程验收合格后，施工方应将工程资料、施工图纸等一并交给业主。第四条合同价格及支付4.1本合同施工总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.2业主分期支付施工进度款，具体支付方式及进度按双方约定执行。4.3工程验收合格后，业主应在验收报告书上签字确认，并支付剩余合同款项。第五条违约责任5.1施工方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。5.2业主未按照合同约定支付合同款项的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.级配碎石施工图纸2.施工方案及相关技术规范3.施工进度计划4.施工人员名单5.材料采购合同及发票6.施工设备清单7.工程验收报告8.付款凭证及进度款支付记录9.违约责任认定书10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务：包括延期交付、工程质量不符合约定等。2.业主未按照合同约定支付合同款项：包括延期支付、少付、拒付等。3.施工过程中，施工方未按照施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工。4.施工过程中，施工方未配合业主或其委托的监理单位进行监督检查。5.工程验收不合格，施工方未按照要求整改。三、法律名词及解释：1.级配碎石：指按一定比例掺合不同粒径的碎石，用以改善路面基层材料性能的一种材料。2.施工图纸：指施工方根据设计文件绘制的，用于指导施工的具体图纸。3.施工方案：指施工方为完成施工任务，制定的施工组织设计、施工方法、施工进度等方面的计划。4.违约责任：指一方未履行合同义务或履行不符合约定，应当承担的法律责任。5.工程验收：指业主或其委托的监理单位对施工完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致延误，及时与业主沟通，调整施工计划。2.工程质量问题：加强施工过程中的质量控制，定期对工程质量进行检查。发现问题及时整改，确保工程质量符合约定。3.款项支付问题：双方明确支付方式和进度，确保按时支付进度款。如遇支付问题，及时沟通协商，确保工程顺利进行。4.变更合同内容：如施工过程中需要变更合同内容，双方协商一致后，签订补充协议。5.争议解决：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类道路、桥梁、隧道等基础设施建设中的级配碎石施工。2.适用