承包水电项目合同范本

承包水电项目合同范本合同编号：[待填写]甲方（以下简称“承包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“发包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于甲方具备水电项目的承包能力，且乙方有意向将水电项目的施工任务委托给甲方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围及内容1.1本项目包括但不限于：[待填写]1.2项目地点：[待填写]1.3项目工期：自[待填写]起至[待填写]止。第二条合同价格2.1双方确认，本项目的合同总价为[待填写]元（大写：[待填写]元整）。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后[待填写]天内，发包人支付甲方合同总价款的[待填写]%；（2）项目验收合格后[待填写]天内，发包人支付甲方合同总价款的[待填写]%。第三条双方的权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）按照合同约定完成项目的施工任务；（2）保证项目质量符合国家相关标准和规范；（3）按照约定的工期完成项目；（4）按照约定的价格收取合同价款；（5）遵守国家法律法规，不得损害国家、集体和乙方的利益；（6）履行合同约定的其他义务。3.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供项目施工所需的场地、水源、电源等条件；（3）协助甲方办理项目施工所需的相关手续；（4）对甲方施工过程中的违法行为进行制止和纠正；（5）按照约定的时间、数量和质量要求接收项目工程；（6）履行合同约定的其他义务。第四条违约责任4.1甲方违约：（1）甲方未按照约定完成项目施工任务的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（2）甲方未按照约定质量标准完成项目的，乙方有权要求甲方重新施工，并支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（3）甲方未按照约定工期完成项目的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%。4.2乙方违约：（1）乙方未按照约定支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付款项的[待填写]%；（2）乙方未按照约定提供施工条件的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]附件：[待填写]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“承包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“发包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]丙方（以下简称“第三方主体”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于甲方具备水电项目的承包能力，且乙方有意向将水电项目的施工任务委托给甲方，同时丙方作为第三方主体提供支持和服务，为了明确甲方的权利和义务，并保障甲方的利益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围及内容1.1本项目包括但不限于：[待填写]1.2项目地点：[待填写]1.3项目工期：自[待填写]起至[待填写]止。第二条甲方权益保障2.1乙方确认，甲方为项目的主要承包方，享有合同约定的权益。2.2甲方有权按照合同约定收取合同价款，并要求乙方按时支付。2.3甲方有权要求丙方提供必要的支持和服务，以确保项目的顺利进行。2.4甲方有权对项目的施工过程进行监督和检查，确保项目质量符合国家相关标准和规范。2.5甲方在项目验收合格后，有权要求乙方支付合同价款的剩余部分。第三条乙方的义务及限制3.1乙方应按照合同约定支付合同价款，并按时支付。3.2乙方应提供项目施工所需的场地、水源、电源等条件，并协助甲方办理项目施工所需的相关手续。3.3乙方应对甲方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。3.4乙方应按照约定的时间、数量和质量要求接收项目工程。3.5乙方在合同履行过程中，不得擅自变更合同约定的内容，如有变更，需与甲方协商一致。第四条丙方的义务及责任4.1丙方应按照甲方的要求，提供必要的支持和服务，以确保项目的顺利进行。4.2丙方应对甲方的施工过程进行监督和检查，确保项目质量符合国家相关标准和规范。4.3丙方应对乙方的违约行为进行制止和纠正，并协助甲方维护其合法权益。4.4丙方应按照合同约定履行其义务，如有违约，应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1乙方违约：（1）乙方未按照约定支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付款项的[待填写]%；（2）乙方未按照约定提供施工条件的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（3）乙方未按照约定的时间、数量和质量要求接收项目工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%。5.2丙方违约：（1）丙方未按照甲方要求提供必要的支持和服务，甲方有权要求丙方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（2）丙方未按照约定履行其义务，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]附件：[待填写]第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，可以为甲方提供必要的支持和服务，确保项目的顺利进行。第三方主体可以对甲方的施工过程进行监督和检查，确保项目质量符合国家相关标准和规范。同时，第三方主体可以对乙方的违约行为进行制止和纠正，并协助甲方维护其合法权益。通过第三方主体的介入，可以增加甲方的权益保障，提高合同的履行效率，降低合同履行风险。甲方为主导的目的和意义：甲方作为承包人，是项目的实施主体，具备水电项目的承包能力第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建筑工程施工合同范本甲方（以下简称“发包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“承包人”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]丙方（以下简称“第三方主体”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于乙方具备建筑工程的施工能力，且发包人有意向将建筑工程的施工任务委托给乙方，同时丙方作为第三方主体提供支持和服务，为了明确乙方的权利和义务，并保障乙方的利益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围及内容1.1本项目包括但不限于：[待填写]1.2项目地点：[待填写]1.3项目工期：自[待填写]起至[待填写]止。第二条乙方权益保障2.1发包人确认，乙方为项目的主要承包方，享有合同约定的权益。2.2乙方有权按照合同约定收取合同价款，并要求发包人按时支付。2.3乙方有权要求丙方提供必要的支持和服务，以确保项目的顺利进行。2.4乙方有权对项目的施工过程进行监督和检查，确保项目质量符合国家相关标准和规范。2.5乙方在项目验收合格后，有权要求发包人支付合同价款的剩余部分。第三条甲方的义务及限制3.1发包人应按照合同约定支付合同价款，并按时支付。3.2发包人应提供项目施工所需的场地、水源、电源等条件，并协助乙方办理项目施工所需的相关手续。3.3发包人应对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。3.4发包人应按照约定的时间、数量和质量要求接收项目工程。3.5发包人在合同履行过程中，不得擅自变更合同约定的内容，如有变更，需与乙方协商一致。第四条丙方的义务及责任4.1丙方应按照乙方的要求，提供必要的支持和服务，以确保项目的顺利进行。4.2丙方应对乙方的施工过程进行监督和检查，确保项目质量符合国家相关标准和规范。4.3丙方应对发包人的违约行为进行制止和纠正，并协助乙方维护其合法权益。4.4丙方应按照合同约定履行其义务，如有违约，应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1发包人违约：（1）发包人未按照约定支付合同价款的，乙方有权要求发包人支付违约金，违约金为应付款项的[待填写]%；（2）发包人未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求发包人支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（3）发包人未按照约定的时间、数量和质量要求接收项目工程，乙方有权要求发包人支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%。5.2丙方违约：（1）丙方未按照乙方的要求提供必要的支持和服务，乙方有权要求丙方支付违约金，违约金为合同总价款的[待填写]%；（2）丙方未按照约定履行其义务，乙方有权要求丙方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：_____________